Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело №

А26-454/2022

г. Петрозаводск

04 апреля 2022 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1.      Отказать обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Теплая Стена» в удовлетворении ходатайства о снижении неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.      Иск удовлетворить.

3.      Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Теплая Стена» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Администрации Сегежского муниципального района (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 27 359 руб. 67 коп. неустойки за неисполнение условий муниципального контракта  на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Советская, д. 6 в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сегежского городского поселения» от 10.06.2020, начисленной за период с 10.08.2020 по 01.10.2020.

4.      Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Теплая Стена» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 000 руб.

5.      Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционном порядке в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае своевременного обращения лиц, участвующих в деле, за составлением мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия мотивированного решения, в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>, литер А) через Арбитражный суд Республики Карелия. 

6.      Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети Интернет по адресу http://karelia.arbitr.ru в разделе «Информация о деле» в режиме ограниченного доступа.

Судья

ФИО1