Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград « 09 » апреля 2024 г. Дело № А12-26623/2023 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В., рассмотрев в  судебном заседании материалы дела по исковому заявлению акционерного общества  «Стройтрансгаз» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к муниципальному казенному  учреждению Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>), комитету по строительству администрации  Волгограда (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании денежных средств  

по встречному исковому заявлению муниципального казенного учреждения Служба  единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к акционерному обществу «Стройтрансгаз» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании денежных средств, с участием в деле в качестве третьих лиц, не  заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора департамента  финансов администрации Волгограда, Министерство финансов Российской Федерации,  Комитет финансов Волгоградской области, Комитет строительства Волгоградской  области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской  Федерации  

при участии в судебном заседании: от АО «Стройтрансгаз» - ФИО1, доверенность; 

от муниципального казенного учреждения Служба единого заказчика-застройщика  администрации Волгограда – ФИО2, доверенность;  

от департамента финансов администрации Волгограда – ФИО3, доверенность; от Комитета строительства Волгоградской области – ФИО4, доверенность; 

Руководствуясь статьей 167-170, 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Первоначальные исковые требования акционерного общества «Стройтрансгаз»  удовлетворить.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), а при  недостаточности лимитов бюджетных обязательств - взыскать в порядке субсидиарной  

ответственности с муниципального образования городского округа города-героя  Волгограда в лице Комитета по строительству администрации Волгограда (ИНН  

<

***>) в пользу акционерного общества «Стройтрансгаз» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) задолженность по оплате выполненных работ по муниципальному  контракту № 1063565 от 15.10.2018 в размере 72 866 886, 05 руб.; пени за нарушение  срока оплаты выполненных работ за период с 16.02.2023 по 25.12.2023 в размере 12 025  618,60 руб.; пени за нарушение срока оплаты выполненных работ за период с 26.12.2023  по дату фактического исполнения судебного решения в размере 1/300 действующей на  день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ в день от неуплаченной в срок суммы в  размере 72 866 886,05 руб.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 200  000 руб.  

Встречные исковые требования муниципального казенного учреждения Служба  единого заказчика-застройщика администрации Волгограда удовлетворить.  

Взыскать с акционерного общества «Стройтрансгаз» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу муниципальному казенному учреждению Служба единого  заказчика-застройщика администрации Волгограда (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) неустойку за просрочку исполнения обязательства по муниципальному  контракту № 1063565 от 15.10.2018 за период с 01.01.2021 по 01.06.2021 в размере 11  269 099,30 руб.  

Путем зачета первоначального и встречного иска окончательно взыскать с  муниципального казенного учреждения Служба единого заказчика-застройщика  администрации Волгограда (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), а при  недостаточности лимитов бюджетных обязательств - взыскать в порядке субсидиарной  ответственности с муниципального образования городского округа города-героя  Волгограда в лице Комитета по строительству администрации Волгограда (ИНН  

<

***>) в пользу акционерного общества «Стройтрансгаз» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) задолженность по оплате выполненных работ по муниципальному  контракту № 1063565 от 15.10.2018 в размере 72 866 886, 05 руб.; пени за нарушение  срока оплаты выполненных работ за период с 16.02.2023 по 25.12.2023 в размере 756 519,3  руб., пени за нарушение срока оплаты выполненных работ за период с 26.12.2023 по дату  фактического исполнения судебного решения в размере 1/300 действующей на день  уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ в день от неуплаченной в срок суммы в размере 72  866 886,05 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.  

Взыскать с акционерного общества «Стройтрансгаз» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 79 345  руб.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение  месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья Стрельникова Н.В.