АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-8510/2017

г. Ставрополь

09 октября 2017 г.

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Орловского Э.И., при  ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 1 управления Федеральной  службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю», ОГРН 

<

***>,  с. Кочубеевское Ставропольского края,  

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Строительное управление   № 23 Федеральной службы исполнения наказаний», ОГРН 

<

***>, г. Краснодар,  

третье лицо: третье лицо Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление  строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний», ОГРН 

<

***>,  г. Волгоград,  

о взыскании 717 387,10 руб. основного долга и 2 643 086,25 руб. неустойки,  

при участии представителя истца ФИО2 по доверенности от 20.01.2017, в  отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,  

руководствуясь статьями 110, 167-171 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Строительное  управление № 23 Федеральной службы исполнения наказаний» в пользу Федерального  казенного учреждения «Исправительная колония № 1 управления Федеральной службы  исполнения наказаний по Ставропольскому краю» 857 914 рублей 73 коп., из которых  717 387,10 руб. основного долга и 140 527,63 руб. неустойки.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа  в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно  было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Э.И. Орловский