АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-21859/2024

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

резолютивная часть

25 марта 2026 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Куликовой Т.Н, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Давтян А.Т., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению министерства строительства Кузбасса, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>

к обществу с ограниченной ответственностью "Алгоритм", Московская область, г. Мытищи, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>

о взыскании 52 202 144,17 руб. неосновательного обогащения, 14 454 992,16 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, с дальнейшим начислением до момента фактического исполнения обязательства, 6 157 987, 08 руб. штрафа, 12 238 954,40 руб. неустойки, 868 072,80 руб. убытков,

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Алгоритм" о взыскании 41 011 131,52 руб. задолженности, 1 102 493,31 руб. убытков, 900 000 руб. штрафа

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

1) общество с ограниченной ответственностью "АСТР" (650070, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ СВОБОДЫ, Д. 31А, КВ. 95, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

2) общество с ограниченной ответственностью "МСВ" (656056, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 50, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

3) общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТРОЙБАЗА" (117418, Г.МОСКВА, УЛ. ЗЮЗИНСКАЯ, Д. 6, К. 2, ЭТАЖ 2 ПОМЕЩЕНИЕ XV КОМНАТА 53, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

4) общество с ограниченной ответственностью "ПК АЛСЕРВИС" (650001, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 2/10, ПОМЕЩ. 3, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

5) общество с ограниченной ответственностью "БЕТОН-М" (650070, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО, Д. 39, КВ. 35, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

6) общество с ограниченной ответственностью "ВОДОЛЕЙ-ТРЕЙД" (660031, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г КРАСНОЯРСК, УЛ ГЛИНКИ, ЗД. 37Г, ПОМЕЩ. 3, КОМ. 10, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

7) общество с ограниченной ответственностью "КЕМЕРОВСКИЙ ДСК" (650021, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. ГРУЗОВАЯ, Д.21, К.Г, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

8) общество с ограниченной ответственностью "КУЗБАССКАЯ РЕСУРСНАЯ КОМПАНИЯ" (650044, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г.О. КЕМЕРОВСКИЙ, Г КЕМЕРОВО, УЛ РУТГЕРСА, СТР. 41Г, ОФИС 205, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

9) общество с ограниченной ответственностью "ЮККА ПЛАСТ" (195213, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГРАНИТНАЯ, Д. 54, К. 3, КВ. 134, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

10) общество с ограниченной ответственностью "СЕТЬСВЕТ" (115230, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ, УЛ НАГАТИНСКАЯ, Д. 2, ПОМЕЩ. 22/3, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

11) индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>:

12) общество с ограниченной ответственностью "СИБИРЬЛИФТ" (650066, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г.О. КЕМЕРОВСКИЙ, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ПРИТОМСКИЙ, Д. 7/3, ПОМЕЩ. 5, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

13) общество с ограниченной ответственностью "ЛАНКОР" (650051, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ КУЗНЕЦКИЙ, ЗД. 176, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

14) общество с ограниченной ответственностью "ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (650056, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. ВОЛГОГРАДСКАЯ, Д. 49Б, ОФИС 31, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

15) общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСЕРВИС" (653039, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г.О. ПРОКОПЬЕВСКИЙ, Г ПРОКОПЬЕВСК, УЛ ИНСТИТУТСКАЯ, ЗД. 6, ОФИС 304, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

16) индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>;

17) общество с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" (660118, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ДАЛЬНЯЯ, ЗД 8, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

18) общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГИГАНТСТРОЙ" (650021, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. ТУШИНСКАЯ, Д.21, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

19) индивидуального предпринимателя ФИО3 АНДРЕЯ ЭДУАРДОВИЧА (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦТРАНСКУЗБАСС" (650025, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г.О. КЕМЕРОВСКИЙ, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ КУЗНЕЦКИЙ, Д. 64, ПОМЕЩ. 23, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

21) индивидуального предпринимателя ФИО4 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>;

22) индивидуального предпринимателя ФИО5 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 23) индивидуального предпринимателя ФИО6 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПАН" (630040, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ, ФИО7 СЕЛЬСОВЕТ, П ОЗЕРНЫЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ЗД. 4А, К. 2, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

25) индивидуального предпринимателя ФИО8 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>; государственное бюджетное учреждение "Главное строительное управление Кузбасса" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

27) общество с ограниченной ответственностью "МКС Сервис" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

Руководствуясь статьями 110, 167, 171, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Исковые требования министерства строительства Кузбасса, Кемеровская

область-Кузбасс, г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Алгоритм", Московская область, г. Мытищи, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> в пользу министерства строительства Кузбасса, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>: 52 202 144,17 руб. неосновательного обогащения,

14 454 992,16 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 24.09.2024, с дальнейшим начислением процентов на сумму неосновательного обогащения, начиная с 25.09.2024 до момента перечисления суммы неосновательного обогащения, 6 157 987, 08 руб. штрафа, 12 238 954,40 руб. неустойки, 868 072,80 руб. убытков.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Алгоритм", Московская область, г. Мытищи, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Алгоритм", Московская область, г. Мытищи, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> в доход федерльного бюджета 1559747 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Т.Н. Куликова