518/2022-318105(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443001, г. Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 226-56-17, (846) 207-55-15 

http://www.samara.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

Дело № А55-34391/2021

13 октября 2022 года

г. Самара

 

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Каленниковой О.Н. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гукасян И.Б.,  рассмотрев в судебном заседании 13 октября 2022 года дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Империя"  

к Главе городского округа Самара  о признании незаконным решения  Третьи лица:  

1. Департамент градостроительства г.о. Самара 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная  мастерская»  

3. Департамент управления имуществом г.о. Самара 

о признании незаконным решения  и по объединенному делу по иску  Главы городского округа Самара  к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Империя"  

о взыскании неустойки при участии в заседании от истца – на оглашении присутствовал представитель Нефёдова Е.А., доверенность от 01.12.2021, диплом, от ответчика – Евтюшенкова Е.Л., доверенность от 03.01.2021, диплом, от третьих лиц – не явились, извещены, 

Руководствуясь ч.1 ст. 110, ст.ст. 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  "Строительная компания Империя".  

Признать недействительным решение Главы городского округа Самара о  расторжении в одностороннем порядке договора № 696 о развитии застроенной  территории в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы, Калинина в  Промышленном районе городского округа Самара от 15 января 2018 года, оформленное  уведомлением от 18.08.2021 № 6-МУ-38-Д05-01-01/5678.  

В удовлетворении исковых требований Главы городского округа Самара о  взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  Империя" неустойки отказать.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный  апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный  суд Самарской области.  

Судья / О.Н. Каленникова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 14.12.2021 2:36:57

Кому выдана Каленникова Ольга Николаевна