АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

<

...>, тел. 

<

***>, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-11993/2021

г. Салехард

02 июня 2025 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Никитиной О.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Вагазовым Р.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Управление по строительству газопроводов и газификации» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «РегионСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о расторжении договора подряда и взыскании убытков и неустойки,  

при участии в судебном заседании: 

от АО «УСГГ» - представитель ФИО1 по доверенности № 28 от 09.09.2024,  

от ООО «СК «РегионСтрой» - представитель ФИО2 по доверенности № 14-04-2025 от 14.04.2025, генеральный директор ФИО3  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Уточнённые исковые требования акционерного общества «Управление по строительству газопроводов и газификации» удовлетворить.  

Расторгнуть договор подряда от 07.10.2016 № 3422/16, заключенный между акционерным обществом «Управление по строительству газопроводов и газификации» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «РегионСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «РегионСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Управление по строительству газопроводов и газификации» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму убытков в размере 346244 рублей 91 копейки, неустойку в сумме 7037402 рубля 69 копеек и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 52112 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «РегионСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 13806 рублей.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

О.Н. Никитина

Судья