АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А27-13448/2022

город Кемерово

19 января 2023 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Козиной К.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Новиковой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Кузбасса», г. Кемерово (ОГРН: 1134200001671; ИНН 4205997094)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель», г. Кемерово (ОГРН:  1034205015602; ИНН 4209026826)  

о взыскании 412 949,92 руб. неустойки с начислением неустойки до момента фактического  исполнения обязательства (с учетом ходатайства об увеличении требований в порядке статьи  49 АПК РФ),  

в отсутствие лиц, участвующих в деле 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель»,  ОГРН: 1034205015602 в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Кузбасса», ОГРН: 1134200001671, 622 388,63 рублей неустойки, а с  20.01.2023 неустойку по день фактичекского исполнения обязательства по выполнению  работ по капитальному ремонту в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации, установленной на день уплаты неустойки, от стоимости этапа услуг  и (или) работ за каждый день просрочки, а также 2000 рублей государственной пошлины за  рассмотрение иска.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель",  ОГРН: 1034205015602 в доход федерального бюджета 13 448 рублей госпошлины за  рассмотрение иска.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца с момента его принятия.  

Апелляционная жалоба подаются через Арбитражный суд Кемеровской области. 

Судья К.В. Козина Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 13.12.2021 4:43:33

 Кому выдана Козина Ксения Викторовна