138/2017-34532(2) 

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Тамбов «28» июня 2017 года Дело № А64-2665/2017 

Арбитражный суд в составе: судьи Тишина А.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело № А64-2665/2017 по исковому заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Энергетик-Б», г. Тамбов (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное Управление Донское»,  Тамбовская область, с. Донское (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договору подряда в размере 689 406 руб. 37 коп. при участии в предварительном судебном заседании: от истца: ФИО1 - представитель, доверенность от 21.01.2016 от ответчика: не явился, извещен Отводов не заявлено. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 110, 167-171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительное  Управление Донское» (

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Энергетик-Б» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  неустойку по договору подряда № 14/07/1/30 от 14.07.2016 в размере 940 733,38 руб. за  период с 11.10.2016 по 28.06.2017, начислять неустойку в размере 0,05% от суммы  просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная с 28.06.2017 до момента  фактического исполнения обязательства.  

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительное  Управление Донское» (

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 21 815 руб.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение одного месяца со  дня принятия в Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд (394006, Воронеж, ул.  Платонова, дом 8), а также в порядке кассационного обжалования в Арбитражный суд  Центрального округа в течении двух месяцев со дня его вступления в законную силу,  через арбитражный суд Тамбовской области.  

28 июня 2017 года 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах  Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Центрального  округа.  

Судья Тишин А.А.