Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-7091/2019

г. Ставрополь

28 июня 2023 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ващенко А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению 

министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН  

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Инженер», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, 

о взыскании неустойки за неисполнение государственного контракта в размере 4 816 489, 58 руб.,  и встречному исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Инженер», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, 

к министерству строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН  

<

***>,  

третье лицо: государственное казенное учреждение Ставропольского края «Управление  капитального строительства», г. Ставрополь,  

о взыскании задолженности по государственному контракту в размере 19 922 665, 04 руб., 

при участии в судебном заседании представителя истца по первоначальному иску ФИО2  по доверенности от 09.01.2023 № 23, представителя ответчика по первоначальному иску ФИО3 по доверенности от 28.05.2021 № 01,  

в отсутствие представителя третьего лица. 

Руководствуясь статьями 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инженер», ОГРН 

<

***>, в  пользу министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН  

<

***>, неустойку в размере 1 999 747, 29 руб.  

В остальной части первоначального иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инженер», ОГРН 

<

***>,  государственную пошлину в размере 19 547, 87 руб. в доход федерального бюджета.  

Встречные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь,  ОГРН 

<

***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инженер», ОГРН  

<

***>, задолженность в размере 19 922 665, 04 руб., а также расходы на проведение  судебных экспертиз в размере 540 000 руб.  

Произвести зачет требований. 

В результате произведенного зачета взыскать с министерства строительства и архитектуры  Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Инженер», ОГРН 

<

***>, задолженность в размере 17 922 917, 75 руб.,  а также расходы на проведение судебных экспертиз в размере 540 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инженер», ОГРН 

<

***>,  государственную пошлину в размере 19 547, 87 руб. в доход федерального бюджета.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству  взыскателя.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.А. Ващенко