АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-8440/2024

г. Новосибирск

29 июля 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тенёвой  Т.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Фонда модернизации и  развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований  Новосибирской области (ИНН 

<

***>), г. Новосибирск  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН  

<

***>), г. Барнаул; саморегулируемой организации ассоциации «Союз  строителей Западной Сибири» (ИНН 

<

***>), г. Барнаул,  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельные требования относительно предмета спора, Ассоциации  «Национальное объединение строителей» (ИНН 

<

***>),  

о взыскании неустойки за просрочку выполнения обязательств по  договору от 05.10.2021 в размере 1 070 675 рублей 83 копейки,  

при участии: 

истца: ФИО1, доверенность от 12.12.2023 № 78, паспорт, диплом;  

ответчика (посредством веб-конференции): ФИО2, доверенность от  27.08.2023, диплом, паспорт.  

третьего лица (посредством веб-конференции): ФИО3, доверенность  от 19.05.2023, диплом, паспорт,  

руководствуясь статьями 110, 148, 167, 168, 169, 170, 171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный  суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования о взыскании с общества с ограниченной  ответственностью «Строитель» (ИНН 

<

***>) неустойки за просрочку  выполнения обязательств по договору от 05.10.2021 в размере 1 070 675  рублей 83 копейки оставить без рассмотрения.  

Взыскать с саморегулируемой организации ассоциации «Союз строителей  Западной Сибири» (ИНН 

<

***>) в пользу Фонда модернизации и  развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований  Новосибирской области (ИНН 

<

***>) в порядке субсидиарной  ответственности по обязательствам общества с ограниченной  ответственностью «Строитель» (ИНН 

<

***>) неустойку в размере  101 969 рублей 13 копеек, судебные расходы по уплате государственной  пошлины в размере 2 258 рублей.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова