17_795478  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000  тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-5724/2017

15 августа 2018 года

город Южно-Сахалинск

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе  председательствующего судьи Кучкиной С.В., при ведении протокола  судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом  

судебном заседании дело 

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  ФСК «Строй-Групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Областному казенному учреждению «Дирекция по реализации программ  строительства Сахалинской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

о взыскании задолженности по контракту, 

и встречному иску Областного казенного учреждения «Дирекция по  реализации программ строительства Сахалинской области» к Обществу с  ограниченной ответственностью ФСК «Строй-Групп»  

о взыскании неустойки, 

третьи лица: ООО «ПСК-Рунк», Министерство строительства Сахалинской области, 

Областное бюджетное учреждение «Управление капитальным  строительством Правительства Сахалинской области»  

с участием: от истца (ответчика по встречному иску) – представитель не явился, 

от ответчика (истца по встречному иску) – представитель ФИО2 по  доверенности № 7 от 19.06.2018,  

от третьих лиц - представители не явились, 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Обществу с ограниченной ответственностью ФСК «Строй-Групп»  удовлетворении иска отказать в полном объеме.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью ФСК «Строй- Групп» в пользу Областного казенного учреждения «Дирекция по  реализации программ строительства Сахалинской области» неустойку в  размере 8 645 875 рублей 40 копеек.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью ФСК «Строй- Групп» государственную пошлину в доход федерального бюджета в  размере 175 506 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном  объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья С.В.Кучкина