Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96,   

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

Дело № А49-7218/2019

г. Пенза

12 августа 2019 г.

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи М.Н. Холькиной, рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по иску 

государственного казенного учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» (Славы ул., д.6Д, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН  

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Запад-Уралдорпроект» (Пушкарская 

<

...>, г. Пермь Пермского края, 614051, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании неустойки на нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту № 0855200000518002520-0234940-02 от 03.10.2018, начисленной за период с 01.12.2018 по 06.05.2019 с применением ставки ЦБ РФ равной 7,75 % годовых в сумме 47 433 руб. 94 коп., 

руководствуясь ст. ст. 309, 330, 779, 781, 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 110, 167-170, 228-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Информацией Банка России от 26.07.2019 об установлении ставки в размере 7,25% годовых, пересчитав начисленную неустойку на день вынесения решения, учитывая отсутствие оснований для применения положений ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также проведенную оценку аналогичных доводов ответчика в постановлении Одиннадцатого арбитражного суда от 24.06.2019 по делу № А49-14745/2018, арбитражный суд,

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Запад-Уралдорпроект» о рассмотрении дела по общим правилам искового производства отказать.

Принять увеличение размера взыскиваемой неустойки на нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту № 0855200000518002520-0234940-02 от 03.10.2018, с увеличением периода начисления по состоянию на 10.06.2019 с применением ставки ЦБ РФ равной 7,5 % годовых до суммы 56 137 руб. 15 коп. 

Исковые требования государственного казенного учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» удовлетворить частично, расходы по уплате государственной пошлины отнести на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Запад-Уралдорпроект» в пользу государственного казенного учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» неустойку в сумме 54 265 руб. 92 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 099 руб. 36 коп. 

Взыскать с государственного казенного учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 71 руб. 64 коп.

В остальной части иска отказать. 

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объеме.

                           Судья              М.Н. Холькина