1 26_6739455  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-37390/21

г. Уфа

22 сентября 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З. Г., при  ведении протокола помощником судьи Ибрагимовой А.Г.,  

рассмотрев дело по иску 

Государственного казенного учреждения Управление капитального строительства  Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «А-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства по государственному  контракту от 25.02.2020 № 04/2020-02 в сумме 10 812 739 руб. 74 коп. (по последним  

уточнениям). 

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Государственному казенному учреждению Управление капитального  строительства Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  удовлетворении исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью «А- Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки за просрочку  исполнения обязательства по государственному контракту от 25.02.2020 № 04/2020-02 в  сумме 10 812 739 руб. 74 коп. отказать.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  

решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья З.Г. Фазлыева