АРБИТРАЖНЫЙ СУД  УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А71-15153/2021

г. Ижевск

9 февраля 2022 года

Резолютивная часть решения по делу объявлена 7 февраля 2022 года. Полный текст решение изготовлен 9 февраля 2022 года

 

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи               С.Ю. Бакулева, при ведении протоколирования без использования средств аудиозаписи помощником судьи И.В. Атнабаевой, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Уралбетон»                          (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «СитиДомСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 1030300 руб. 84 коп. долга и неустойки с дальнейшим начислением

в отсутствие представителей сторон   (извещены в порядке ст. 121 АПК РФ)

у с т а н о в и л:

Иск заявлен о взыскании 1030300 руб. 84 коп. долга и неустойки с ее дальнейшим начислением, образовавшихся по договору поставки № 01-02-21/01 от 01.02.2021.

Истец исковые требования изложил в иске со ссылкой на ст.ст. 309, 310 ГК РФ.

Ответчик исковые требования не оспорил, отзыв на иск не представил.

Судебное заседание проведено в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного заседания посредствам размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в сети «Интернет», в порядке ст.ст. 121-123, 156 АПК РФ и п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов».

Во исполнение условий договора № 01-02-21/01 от 01.02.2021, спецификации № 1 от 01.02.2021, дополнительного соглашения № 1 от 01.03.2021 (л.д. 16-23) общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Уралбетон» (поставщик, истец) поставило обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «СитиДомСтрой» (покупатель, ответчик) товар и оказало услуги автобетононасоса на общую сумму                953833 руб., что подтверждается приложенными к материалам дела копиями универсальных передаточных документов (л.д. 24-26).

В нарушение п. 4.1 договора ответчик принятый товар не оплатил, и на момент обращения с иском в суд задолженность ответчика составила             953833 руб.  

Кроме того, в соответствии с п. 5.2 договора и ст. 330 ГК РФ истец просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков исполнения обязательства в общий период с 21.07.2021 по 13.10.2021, с дальнейшим начислением, исходя из ставки неустойки в размере 0,1 % за каждый день просрочки исполнения обязательства, что составляет 76467 руб. 84 коп.  

Таким образом, общая сумма исковых требований, на момент принятия решения, составила 1030300 руб. 84 коп. 

Указанные обстоятельства явились для истца основанием обратиться в Арбитражный суд Удмуртской Республики с настоящим исковым заявлением.

Ответчик исковые требования не оспорил.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу приведенной правовой нормы, так как ответчик не заявил возражений по существу заявленных истцом требований, указанное обстоятельство суд расценивает как признание требований истца.

 Суд, изучив и оценив материалы дела, считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме на сумму 1030300 руб.                   84 коп., из которых 953833 руб. долг и 76467 руб. 84 коп. неустойка с ее дальнейшим начислением, на основании ст.ст. 307, 309, 310, 330, 506, 516 ГК РФ.

В соответствии с принятым по делу решением и в соответствии со              ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «СитиДомСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Уралбетон» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1030300 руб. 84 коп., из которых 953833 руб. долг и 76467 руб. 84 коп. неустойка; в возмещение расходов по оплате государственной пошлины 23303 руб.

Дальнейшее начисление неустойки производить с 14 октября 2021 года по день фактического исполнения денежного обязательства, исходя из ставки неустойки в размере 0,1 % за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы долга в 953833 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики

                  Судья                                                                            С.Ю. Бакулев