АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

15 декабря 2021 года

Дело № А33-18098/2021

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 09 декабря 2021 года.

В полном объёме решение изготовлено 15 декабря 2021 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Малофейкиной Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Промышленные полы" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительное Управление "Красноярск ПромХимСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Промышленные полы" обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Строительное Управление "Красноярск ПромХимСтрой" о взыскании неустойки по договору подряда №10810-КРК/18 от 08.10.2018 в размере 43 500 руб. 

Определением от 18.08.2021 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства. 18.10.2021 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», в связи с отсутствием возражений лиц, участвующих в деле, против завершения предварительного судебного заседания и рассмотрения дела в судебном заседании, арбитражным судом 09.12.2021 завершено предварительное судебное заседание и рассмотрение дела продолжено в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Истец и ответчик,  надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте судебного заседания явку своих представителей в судебное заседание  не обеспечили.

На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителей сторон.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

08 октября 2018 года между ООО «Промышленные полы» (подрядчиком) и ООО «Строительное управление «Красноярск ПромХимСтрой» (заказчиком) заключен договор подряда №10810 - КРК/18, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить и сдать заказчику работ  по устройству бетонного пола с упрочненным верхним слоем, объемом работ площадью 200 квадратных метров, на объекте заказчика: Мойка грузовых машин на 5 постов расположенный по адресу: 

<

...> (завод ОАО «Русал», далее по тексту - Объект).

Согласно пункту 2.1 договора стоимость порученных подрядчику работ по настоящему договору составляет 100 000 руб. Указанная стоимость включает в себя вознаграждение Подрядчика за выполненные работы.

По согласованию сторон, заказчик в течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания договора подряда осуществляет авансовый платеж в размере 50 000 руб. (пункт 2.2 договора).

Согласно пункту 2.3 договора окончательный расчёт за фактически выполненные работы производится по фактическим затратам подрядчика, на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

Пунктом 4.1.9 договора предусмотрено, что подрядчик обязуется известить заказчика в письменной форме о готовности объекта в течение 3 рабочих дней с момента окончания работ.

В течение 5-ти календарных дней после представления подрядчиком на рассмотрение заказчику актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-2,3, подписать фактически выполненные работы, либо отказаться от ее приемки в случае несоответствия проекту и требований действующих СНиП в установленном порядке (пункт 4.2.14 договора).

Согласно пункту 5.1.1 приемка-сдача выполненного объема работ осуществляется уполномоченными представителями сторон в течение 5(пяти) дней с даты завершения работ и получения уведомления от подрядчика о необходимости приемки работ. Подрядчик предоставляет заказчику акт приемки-сдачи выполненных работ и счет-фактуру. Сумма НДС выделяется в акте приемки-сдачи работ отдельной строкой.

Заказчик, получивший от подрядчика документацию, указанную в п.5.1.1. настоящего договора, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней принять соответствующий этап работ и подписать переданную подрядчиком документацию с направлением в адрес подрядчика 1 экз. каждого документа, либо в тот же срок направить подрядчику мотивированный отказ от подписания документов. При не подписании заказчиком в указанный срок вышеназванных документов и при условии не предоставления в согласованный срок письменного отказа от подписания документов, выполненные подрядчиком работы считаются принятыми заказчиком в объемах и в сроки, указанные подрядчиком соответственно в акте формы КС-2 и справки формы КС-3 и подлежат безусловной оплате заказчиком (пункт 5.1.5 договора). 

Пунктом 6.7 договора предусмотрено, что в случае неисполнения заказчиком обязательств по оплате авансовых платежей и/или выполненных работ предусмотренных настоящим договором, подрядчик вправе потребовать от заказчика выплатить неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки платежа.

Во исполнение условий договора заказчик  перечислил подрядчику авансовый платеж в размере 50 000 руб. на основании платежного поручения от 09.10.2018 №239.

В подтверждение факта выполнения работ истец представил в материалы дела акт о приемке выполненных работ от 12.10.2018 №1 на сумму 100 000 руб. подписанный подрядчиком в одностороннем порядке, который направлен заказчику посредством почтовой связи.

Ответчик произвел оплату задолженности в размере 50 000 руб. платежным поручением  от 28.04.2021 №469.

Истец на основании пунктов 6.7 договора в связи с нарушением заказчиком срока исполнения обязательств по оплате стоимости услуг начислил неустойку в размере                      43 500 руб. за период с 10.12.2018 по 28.04.2021.

В связи с несвоевременным исполнением ответчиком обязанности по оплате стоимости выполненных работ общество "Промышленные полы"  обратилось в суд с заявлением о взыскании с общества "Строительное Управление "Красноярск ПромХимСтрой" неустойки в размере  43 500 руб. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы присутствующих в заседании лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Статьями 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Судом установлено, что 08.10.2018 сторонами заключен договор №10810-КРК/18, правоотношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации  в случае, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

В подтверждение факта выполнения работ истец представил в материалы дела акт о приемке выполненных работ от 12.10.2018 №1 на сумму 100 000 руб. подписанный подрядчиком в одностороннем порядке, который направлен заказчику посредством почтовой связи.

Согласно пункту 2.3 договора окончательный расчёт за фактически выполненные работы производится по фактическим затратам подрядчика, на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

Пунктом 4.1.9 договора предусмотрено, что подрядчик обязуется известить заказчика в письменной форме о готовности объекта в течение 3 рабочих дней с момента окончания работ.

В течение 5-ти календарных дней после представления подрядчиком на рассмотрение заказчику актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-2,3, подписать фактически выполненные работы, либо отказаться от ее приемки в случае несоответствия проекту и требований действующих СНиП в установленном порядке (пункт 4.2.14 договора).

Согласно пункту 5.1.1 договора приемка-сдача выполненного объема работ осуществляется уполномоченными представителями сторон в течение 5(пяти) дней с даты завершения работ и получения уведомления от подрядчика о необходимости приемки работ. Подрядчик предоставляет заказчику акт приемки-сдачи выполненных работ и счет-фактуру. 

Заказчик, получивший от подрядчика документацию, указанную в п.5.1.1. настоящего договора, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней принять соответствующий этап работ и подписать переданную подрядчиком документацию с направлением в адрес подрядчика 1 экз. каждого документа, либо в тот же срок направить подрядчику мотивированный отказ от подписания документов. При не подписании заказчиком в указанный срок вышеназванных документов и при условии не предоставления в согласованный срок письменного отказа от подписания документов, выполненные подрядчиком работы считаются принятыми заказчиком в объемах и в сроки, указанные подрядчиком соответственно в акте формы КС-2 и справки формы КС-3 и подлежат безусловной оплате заказчиком (пункт 5.1.5 договора).

Как установлено выше судом, акт от 12.10.2018 №1 направлен в адрес заказчика почтовым отправлением  25.09.2019 и возвращен отправителю 28.10.2019 (отчет об отслеживании отправления). 

Следовательно, у заказчика возникла обязанность осуществить приемку предъявленных работ в период с 29.10.2018 по 02.11.2018, чего им сделано не было, равно как и не был направлен подрядчику в указанный срок мотивированный отказ от приемки работ. 

Таким образом, спорные работы по акту от 12.10.2018 №1 считаются выполненными и надлежаще сданными заказчику в силу статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В связи с тем, что обязанность по оплате выполненных работ  исполнялась заказчиком с нарушением предусмотренных  договором сроков, истец обратился в суд с требованием о взыскании с ответчика неустойки в размере 43 500 руб. за период с 10.12.018 по 28.04.2021.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 6.7 договора предусмотрено, что в случае неисполнения заказчиком обязательств по оплате авансовых платежей и/или выполненных работ предусмотренных настоящим договором, подрядчик вправе потребовать от заказчика выплатить неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки платежа.

Согласно пункту 2.3 договора окончательный расчёт за фактически выполненные работы производится по фактическим затратам подрядчика, на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

В рамках рассмотрения настоящего спора судом установлен факт нарушения срока оплаты  выполненных работ по спорному договору.

Акт  от 12.10.2018 №1 направлен в адрес заказчика почтовым отправлением от 25.09.2019 и возвращен отправителю 28.10.2019 (отчет об отслеживании отправления с официального сайта Почты России), следовательно, срок оплата наступил 09.11.2018 (пункт 2.3 и 5.1.5 договора).

Истец по настоящему делу просит взыскать с ответчика неустойку, исчисленную им за период с 10.12.2018 по 28.04.2021, то есть по дату, когда ответчиком фактически исполнено в полном объеме обязательство по оплате стоимости выполненных подрядчиком работ.

При проверке правильности расчета неустойки судом установлено, что расчет не противоречит условиям договора и фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем требования о взыскании неустойки в размере 43 500 руб. обоснованы и подлежат удовлетворению.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. 

 В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

При подаче искового заявления истцу предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины.

Принимая во внимание факт предоставления истцу при обращении в суд отсрочки по уплате государственной пошлины, суд приходит к выводу о том, что с ответчика взысканию в доход федерального бюджета подлежит государственная пошлина в размере 2 000 руб.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 АПК РФ, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительное Управление "Красноярск ПромХимСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Промышленные полы" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 43 500 руб. неустойки, в доход федерального бюджета 2 000 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Е.А. Малофейкина