1000100133_1686746  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Барнаул Дело № А03-11402/2021 14.10.2022 

Арбитражный суд Алтайского края в лице судьи Кулика М.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Администрации Ключевского  района Алтайского края (ОГРН: 

<

***>,ИНН: 

<

***>), с. Ключи  Ключевского района Алтайского края к обществу с ограниченной  ответственностью «Строительное управление Барнаульского завода  светопрозрачных конструкций» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), г.  Барнаул о взыскании 951 044, 78 руб. пени за период с 01.12.2019 по 25.12.2019, и  до 3 045 719, 27 руб. пени за период 01.07.2020 по 15.02.2021, а также пени по день  фактического исполнения денежного обязательства,.  

и по встречному иску ООО «СУ БЗСК», г. Барнаул к Администрации  Ключевского района Алтайского края, с. Ключи Ключевского района Алтайского  края о взыскании долга и неустойки 759293.40 руб.,  

 при участии судебном заседании от ответчика – ФИО2 по  доверенности от 25.02.2022, от истца - не явился,  

Руководствуясь статьями 309, 310,404 Гражданского кодекса РФ, а также  статьями 65, 71, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования признать обоснованными частично.  

Признать обоснованными требования о взыскании с общества с  ограниченной ответственностью «Строительное управление Барнаульского завода  светопрозрачных конструкций» (ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации  Ключевского района Алтайского края (ОГРН 

<

***>) 749445 руб. 16 коп.  неустойки.  

В остальной части первоначальных исковых требований отказать. Встречные исковые требования признать обоснованными. 

Признать обоснованными требования общества с ограниченной  ответственностью «Строительное управление Барнаульского завода  светопрозрачных конструкций» (ОГРН 

<

***>) к Администрации  Ключевского района Алтайского края (ОГРН 

<

***>) о взыскании 401791  

руб. 02 коп. задолженности, 357502 руб. 38 коп. неустойки, 17159 руб. в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Произвести зачет встречных требований сторон. 

Взыскать с Администрации Ключевского района Алтайского края (ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Строительное управление Барнаульского завода светопрозрачных конструкций»  (ОГРН 

<

***>) 9848 руб. 24 коп. задолженности, 17159 руб. в возмещение  расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное  управление Барнаульского завода светопрозрачных конструкций» (ОГРН  

<

***>) в доход Федерального бюджета Российской Федерации 13889 руб.  70 коп. государственной пошлины по первоначальному иску.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края  в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия решения.  

Судья М.А. Кулик 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 13.01.2022 0:24:13

 Кому выдана Кулик Максим Алексеевич