АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск 05.11.2020 Дело № А62-1751/2019 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Лазарева М.Е.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города  Смоленска (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Аркада+" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки, 

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью "Аркада+" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города  Смоленска (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно  предмета спора:  

Муниципальное казенное учреждение "Строитель" (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>),  

Департамент Смоленской области по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству,  

Смоленское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>), 

Областное государственное казенное учреждение "Управление капитального  строительства Смоленской области" (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>), 

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Управление  областных автомобильных дорог" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и  взаимодействию с административными органами (ОГРН 1096731011629,  ИНН 

<

***>);  

при участии в судебном заседании: 

от Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города  Смоленска: ФИО2 - представитель по доверенности от  18.08.2020 № 20/5490-исх., паспорт;  

от общества с ограниченной ответственностью "Аркада+": ФИО3 –  представитель по доверенности от 28.05.2020, паспорт;  

от третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно  предмета спора: представители не явились, извещены надлежаще;  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Управления жилищно-коммунального хозяйства  Администрации города Смоленска (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Аркада+"  

(ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Управления жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Смоленска  

(ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков  выполнения работ по контракту № 157 от 22.05.2018 за период с 02.09.2018  по 18.10.2018 в размере 32 592 руб. 03 коп.  

В удовлетворении встречных исковых требований общества с  ограниченной ответственностью "Аркада+" (ОГРН 

<

***>;  

ИНН 

<

***>) – отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Аркада+"  

(ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  10 355 руб. государственной пошлины.  

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, исполнительный лист выдается по  письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется  для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение  суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья М.Е. Лазарев