АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 

Р Е Ш Е Н И Е арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть) 

«18» апреля 2019 года по результатам рассмотрения дела № А31-5606/2018  

по иску муниципального образования городской округ город Кострома в лице  Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации  города Костромы (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Новый город» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неустойки и штрафа и 

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Новый город»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к муниципальному образованию городской округ город Кострома в лице Комитета  по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города  Костромы (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании долга 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета  спора: муниципальное казенное учреждение города Костромы  «Костромастройзаказчик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Костромагорводоканал»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), акционерное общество «Газпром  газораспределение Кострома» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города  Костромы «Детский сад № 8» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

судом первой инстанции 

в составе: председательствующего судьи Семенова А.И.  в соответствии со ст.ст. 110, 167 – 171 АПК РФ  

принято решение:  суд решил 

иск муниципального образования городской округ город Кострома в лице  Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации  города Костромы (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить  частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новый город» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального образования  городской округ город Кострома в лице Комитета по строительству, транспорту и  дорожной деятельности Администрации города Костромы (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 1 478 794 руб. 71 коп. неустойки.  

В удовлетворении остальной части иска отказать.  

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Новый город»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с муниципального образования городской округ город Кострома в  лице Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности  Администрации города Костромы (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Новый город» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 5 622 408 руб. 14 коп. задолженности.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Произвести зачет удовлетворенных требований, по результатам которого  взыскать с муниципального образования городской округ город Кострома в лице  Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации  города Костромы (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Новый город» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 4 143 613 руб. 43 коп.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд  кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что решение было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы. Жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской  области.  

Резолютивная часть решения

 объявлена в судебном заседании и приобщена к  делу.  

Председательствующий _____________________________________