АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А74-3931/2025

г. Абакан

15 июля 2025 года

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи О.А. Галиновой при ведении протокола секретарём судебного заседания Н.В. Кузнецовой, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания 77» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к государственному казенному учреждению Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 9 627 073 руб. 88 коп., в том числе 3 647 219 руб. 82 коп. - неустойка, начисленная за период с 30.01.2024 по 05.05.2025 по государственному контракту от 12.09.2022 № 102/2022, 5 979 854 руб. 06 коп. – неустойка, начисленная за период с 01.02.2024 по 15.07.2025 по государственному контракту от 12.09.2022 № 101/2022, с последующим начислением неустойки, начиная с 16.07.2025 по день фактической уплаты долга.  

Руководствуясь статьями 49, 102, 104, 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить исковые требования. 

Взыскать с государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания 77» 9 627 073 руб. 88 коп. неустойки, а также 69 894 руб. 60 коп. расходов по государственной пошлине, уплаченной по платёжному поручению от 23.04.2025 № 77.  

Производить начисление неустойки на сумму задолженности в размере 10 026 830 руб. 

13 коп., от неуплаченной суммы, исходя из 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты, начиная с 16.07.2025 по день фактической уплаты долга.  

2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания 77» из федерального бюджета 163 087 руб. 40 коп. государственной пошлины, уплаченной по платёжному поручению от 23.04.2025 № 77.  

3. Взыскать с государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 24 249 руб.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.  

Судья О.А. Галинова