1109_143694  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А84-2607/2019

08 сентября 2020 года

город Севастополь

 

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Смолякова А.Ю.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний "РУСКОМ  

ИНЖИНИРИНГ"», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Москва,  

к Государственному казенному учреждению "Единая дирекция капитального  

строительства", ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, г. Севастополь, 

о взыскании задолженности и по встречному иску 

Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального  

строительства», ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, г. Севастополь,  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний "РУСКОМ  

ИНЖИНИРИНГ"», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Москва, 

о взыскании неустойки, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

в удовлетворении первоначального иска отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Общества  с ограниченной ответственностью «Группа Компаний "РУСКОМ ИНЖИНИРИНГ"»,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Москва, в пользу Государственного  казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального  строительства», ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, 

<

...> 170 рублей неосвоенного аванса и 579 434,80 рублей пени за просрочку исполнения  контракта.  

Производство по делу в части требования по встречному иску о взыскании  108 780 рублей штрафа прекратить.  

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний  "РУСКОМ ИНЖИНИРИНГ"», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Москва,  в доход федерального бюджета 17 852 рублей государственной пошлины.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через  Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.  

Судья А.Ю. Смоляков  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 03.06.2020 11:54:01Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич