Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-43009/22

21 мая 2024 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Мухортых, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

Федерального агентства воздушного транспорта (125167, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к ООО  "Строительно-производственная база "СоюзСтрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>), третье лицо: Федеральное государственное унитарное предприятие  "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" о взыскании неустойки  (пени) в размере 2 656 512 рублей 19 копеек,  

при участии в заседании: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО "Строительно-производственная база "СоюзСтрой" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Федерального агентства воздушного  транспорта (125167, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 888 682 руб. 39 коп.  

В остальной части требований отказать. 

Взыскать с ООО "Строительно-производственная база "СоюзСтрой" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 949 руб. 52 коп.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции  обжалуемого решения.  

Судья   Е.А. Морозова