﻿1186/2019-427391(1) 

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65 http://13aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А56-158787/2018

04 сентября 2019 года

г. Санкт-Петербург

  Резолютивная часть постановления объявлена 02 сентября 2019 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 04 сентября 2019 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Масенковой И.В. судей Пряхиной Ю.В., Семиглазова В.А. 

при ведении протокола судебного заседания: Тутаевым В.В.  при участии:  

от истца: не явился, извещен, 

от ответчика: Адрианова М.А. по доверенности от 06.08.2019,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  (регистрационный номер 13АП-14174/2019) ООО «Северстройгрупп» на решение  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от  05.04.2019 по делу № А56-158787/2018 (судья Косенко Т.А.), принятое  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Омега Сити»  к обществу с ограниченной ответственностью «Северстройгрупп»  о взыскании,  

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Омега Сити» обратилось в  Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском,  уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к обществу с ограниченной  ответственностью «СЕВЕРСТРОЙГРУПП» о взыскании 1 736 000 руб.  задолженности по договору подряда от 01.08.2018 № ТЗ/ЗВО2018-010818 и  38 148,60 руб. неустойки, а также неустойки, начисленной исходя из одной  трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от  неуплаченной суммы задолженности, начиная с 17.09.2019 по дату фактического  исполнения обязательства.  

Решением от 05.04.2019 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области исковые требования удовлетворил.  

В апелляционной жалобе ООО «Северстройгрупп» просит решение  отменить в части взыскания неустойки, принять новый судебный акт. Податель  жалобы просит о снижении неустойки.  

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном  порядке.  

Возражений против проверки законности и обоснованности решения суда  первой инстанции в пределах доводов апелляционной жалобы не заявлено. Дело  рассмотрено в порядке части 5 статьи 268 АПК РФ, в обжалуемой части.  

В судебном заседании представитель ООО «Северстройгрупп» поддержал  доводы апелляционной жалобы.  

Из материалов дела следует, что ООО «Северстройгрупп» (заказчик) и ООО  «Омега Сити» (подрядчик) заключили договор подряда от 01.08.2018 №  ТЗ/ЗВО2018-010818, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы в  соответствии с проектно-сметной документацией по выполнению текущего ремонта  асфальтобетонного покрытия укрепленных участков концевых полос безопасности  войсковой части 41486.  

По пункту 2.1 договора цена договора составила 2 736 000 руб.  

Согласно пункту 4.1.6 договора заказчик производит оплату за выполненные  работы после подписания сторонами акта приемке выполненных работ и справки о  стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3) в течение 10 (десяти)  банковских дней.  

По пункту 5.3 договора в случае просрочки исполнения заказчиком  обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения  или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных  Договором, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного Договором срока сложения обязательства. Такая пеня  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.  

Подрядчик в полном объеме выполнил работы, что подтверждается актом  формы КС-2 от 30.08.2018 № 1, заказчик задолженность не оплатил.  

ООО «Омега Сити» начислило ответчику 38 148,60 руб. неустойки за период с  14.09.2018 по 30.11.2018 на основании пункта 5.3 договора, а также пени до  фактического исполнения обязательства по оплате долга.  

Претензия оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для  обращения ООО «Омега Сити» с иском в суд.  

Исковые требования признаны судом первой инстанции обоснованными по  праву и по размеру.  

Заслушав объяснения ответчика, оценив доводы апелляционной жалобы,  отзыва на нее, выводы обжалуемого судебного акта, представленные в материалы  дела доказательства, апелляционный суд не усматривает оснований для отмены  или изменения решения в обжалуемой части.  

В силу статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение  обязательств может обеспечиваться неустойкой.  

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание  неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.  

Неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

В отсутствие доказательств чрезмерности договорной неустойки с учетом  пункта 5.3 договора, пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской  

Федерации (определение размера договорной неустойки волей сторон), требование  об уплате неустойки подлежит удовлетворено, оснований к снижению штрафной  санкции в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд не  установил.  

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 69 Постановления Пленума  Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых  положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за  нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), подлежащая уплате  неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной  несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена  в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).  

Согласно пункту 71 Постановления № 7, если должником является  коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно  некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход  деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному  заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1  статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).  

В пункте 77 Постановления № 7 указано, что снижение размера договорной  неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным  предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей  обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается  в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения  обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды  (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ). Бремя доказывания несоразмерности неустойки и  необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика (пункт 73  Постановления № 7).  

Доказательств, подтверждающих довод о явной несоразмерности взысканной  договорной неустойки (установленной волей сторон) последствиям нарушения  обязательства, ответчик не представил.  

При заключении соглашения, устанавливающего размер неустойки, ответчик  действовал добровольно и, следовательно, должен был предвидеть  соответствующие неблагоприятные последствия нарушения условий договора.  

С учетом изложенного, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.  

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 05.04.2019 по делу № А56-158787/2018 в обжалуемой части оставить  без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо- Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.  

Председательствующий И.В. Масенкова  

Судьи Ю.В. Пряхина  

 В.А. Семиглазов