АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-24045/2020

Нижний Новгород

02 декабря 2020 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе

судьи Назаровой Татьяны Николаевны (шифр 12-436)

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1

с участием представителя

от истца: ФИО2 (доверенность от 19.12.2019 № 121)

рассмотрел в открытом судебном заседании дело 

по иску Правительства Нижегородской области 

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу  с ограниченной ответственностью «Сервис»

(ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании пеней

и  установил:

Правительство Нижегородской области (далее – Правительство) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сервис» (далее – ООО «Сервис», Общество) о взыскании 11 248 рублей 30 копеек пеней начисленных с 18.10.2017 по 04.02.2020 за неуплату компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру в рамках соглашения о реализации инвестиционного проекта по строительству склада от 18.10.2012 № 150.

Исковое требование основано на статьях 309, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что Общество нарушило обязательства по соглашению от 18.10.2012 № 150.

Отзыв на исковое заявление не поступил.

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения спора, не обеспечили явку представителя в судебное заседание. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие.

Изучив материалы дела, арбитражный суд пришел к следующему.

Как видно из документов, Правительство Нижегородской области и ООО «Сервис» (инвестор) заключили соглашение от 18.10.2012 № 150 о реализации инвестиционного проекта по строительству склада на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, в районе улицы Петрищева, дом 10А ориентировочной площадью 700 квадратного метра, с ориентировочным объемом инвестиций 2500 тыс. рублей, в том числе в строительство 2100 тыс. рублей.

Инвестор обязался за счет собственных средств осуществить строительство и ввод в эксплуатацию склада, произвести строительно-монтажные и иные работы, необходимые для строительства и ввода в эксплуатацию с качеством в соответствии с действующими строительными нормами и правилами - не позднее 30.03.2015 (пункты 1.2, 3.2.1 соглашения).

Инвестор уплачивает компенсацию затрат на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру в размере 7 350 в течение 30 календарных дней со дня подписания соглашения и 66 150 рублей до 30.03.2015 (пункт 2.2 сделки).

За несоблюдение сроков внесения компенсации инвестор уплачивает пени в размере 1/365 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период наличия задолженности, за каждый день просрочки платежа, начисляемых на остаток невыплаченных средств (пункт 6.3 соглашения)

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области от 28.01.2020 по делу № А43-48074/2019, вынесенным путем подписания резолютивной части, (мотивированное решение изготовлено 22.10.2020) с ООО «Сервис» в пользу Правительства Нижегородской области взыскано 66 141 рубль 54 копейки задолженности по выплате компенсации затрат на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру по соглашению о реализации инвестиционного проекта по строительству склада от 18.10.2012 № 150, а также 16 676 рублей 68 копеек пеней, начисленных с 01.04.2015 по 17.10.2017.

Правительство направило инвестору претензию от 04.02.2020 с требованием оплатить в двухнедельный срок 11 248 рублей 30 копеек пеней, начисленных с 18.10.2017 по 04.02.2020 за неуплату компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру в рамках соглашения о реализации инвестиционного проекта по строительству склада от 18.10.2012 № 150.

Неисполнение Обществом требований претензии послужило основанием для обращения Правительства в арбитражный суд с настоящим иском.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статьи 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

С момента заключения соглашения от 18.10.2012 № 150 Общество добровольно приняло на себя права и обязанности инвестора.

Доказательств оплаты компенсации на дату разрешения спора в материалы дела не представлено.

Просрочка исполнения обязательства является основанием для привлечения инвестора к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания пеней, предусмотренных в пункте 6.3 соглашения.

Суд признал расчет пеней правильным. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о наличии условий для удовлетворения иска.

Государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден на основании подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета (статья 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 167 – 171, 228 – 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Правительства Нижегородской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 11 248 рублей 30 копеек пеней, начисленных с 18.10.2017 по 04.02.2020 на 66 141 рубль 54 копейки долга по компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру в рамках соглашения о реализации инвестиционного проекта по строительству склада от 18.10.2012 № 150.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 2000 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. 

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

Т.Н. Назарова