66/2023-5478(1) 

Арбитражный суд Чукотского автономного округа 

улица Ленина, дом 9а, Анадырь, 689000, www.chukotka.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А80-442/2023

г. Анадырь

29 ноября 2023 года

Арбитражный суд Чукотского автономного округа в составе судьи Трофимовой  А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Кергитваль Т.К., рассмотрев в судебном онлайн-заседании дело по исковому заявлению от  26.09.2023 № 355  

индивидуального предпринимателя Русановой Елены Александровны (ОГРНИП  320870900000908, ИНН 870901024638)  

к акционерному обществу «Чукотэнерго» (ОГРН 1028700586892, ИНН  8700000339)  

о взыскании задолженности и неустойки по договору подряда в размере 1592728,79  руб.,  

при участии: 

представителя истца - Санжаровского А.А. по доверенности от 09.10.2023 № 14-23,  удостоверение адвоката, выданное 10.05.2012 № 1944, посредством системы веб- конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (после перерыва)  

руководствуясь статьями 49, 151, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Принять отказ индивидуального предпринимателя Русановой Елены  Александровны от исковых требований к акционерному обществу «Чукотэнерго» в части  основного долга по договору подряда от 15.06.2023 № 145-ПР-23 в размере 1556919,64  руб., в указанной части производство по делу № А80-442/2023 прекратить.  

Повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том  же предмете и по тем же основаниям не допускается.  

Принять уточнения требований. 

Иск удовлетворить. Взыскать с акционерного общества «Чукотэнерго» (ОГРН  1028700586892, ИНН 8700000339) в пользу индивидуального предпринимателя Русановой  Елены Александровны (ОГРНИП 320870900000908, ИНН 870901024638) неустойку за  нарушение сроков оплаты по договору подряда от 15.06.2023 № 145-ПР-23 за период с  04.09.2023 по 17.11.2023 в размере 115212,05 руб., расходы по уплате государственной  пошлины в размере 28927 руб., а всего взыскать 144139,05 руб.  

Взыскать с акционерного общества «Чукотэнерго» (ОГРН 1028700586892, ИНН  8700000339) в доход федерального бюджета 794 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд, в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, а также в Арбитражный суд  Дальневосточного округа в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 181, статьей 276  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Жалоба на решение суда  подается через Арбитражный суд Чукотского автономного округа.  

Судья А.В. Трофимова