ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-15275/2020-63-113

г. Москва

28 сентября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 сентября 2020 года

Полный текст решения изготовлен 28 сентября 2020 года

Арбитражный суд  г. Москвы

в составе судьи Ликшикова Э.Б.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по иску ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ", 109428 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА СТАХАНОВСКАЯ ДОМ 6СТРОЕНИЕ 6 ПОМЕЩЕНИЕ 11, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.02.2003, ИНН: 

<

***>

к ООО "БОЭС КОНСТРАКШН", 117342, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17Б, ПОМЕЩЕНИЕ XI КОМ.60Е, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.02.2014, ИНН: 

<

***>

о взыскании 10 086 169 руб. 52 коп, в том числе: задолженность в размере 9 353 678 руб. 11 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 682 491 руб. 41 коп. за период с 11.10.2018 по 27.01.2020г.

при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от 16.01.2020 №10;

от ответчика – не явился, извещен; 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ", 109428 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА СТАХАНОВСКАЯ ДОМ 6СТРОЕНИЕ 6 ПОМЕЩЕНИЕ 11, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.02.2003, ИНН: 

<

***> обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "БОЭС КОНСТРАКШН", 117342, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17Б, ПОМЕЩЕНИЕ XI КОМ.60Е, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.02.2014, ИНН: 

<

***> о взыскании 10 414 492 руб. 67 коп, в том числе: задолженность в размере 9 353 678 руб. 11 коп., неустойка в размере 1 060 814 руб. 56 коп. за период с 11.10.2018 по 23.09.2020, с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Представитель ответчика, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, представителя с надлежащими полномочиями не направил, суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие представителя ответчика, в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, выслушав истца, оценив представленные доказательства, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 10.11.2016 истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряд № В141-С-4886 на выполнение комплекса работ по устройству парковочных площадок, тротуаров и газонов по адресу: 

<

...>.

В соответствии с п. 2.1 договора, по заданию заказчика подрядчик обязуется в соответствии с протоколом согласования договорной цены (приложение №1) выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по устройству парковочных площадок, тротуаров и газонов на объекте строительства. Подрядчик обязуется полностью завершить все работы и передать результат работ в эксплуатацию с предоставлением полного пакета документов необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию.

В соответствии с условиями п. 8.9 договора, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком на основании выставленного счета, подписанных сторонами актов и справок по формам КС-2 и КС-3, исполнительной документации на суммы работ, выполненных в отчетном периоде, с учетом удержаний аванса, пропорционально объёмам выполненных работ в отчетном периоде. Оплата выполненных подрядчиком работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, а также по соглашению сторон иными способами, предусмотренными действующим законодательством.

Согласно п. 3.4 договора, заказчик в течение 7 рабочих дней с даты подписания договора и выставления счета перечисляет подрядчику авансовый платеж в размере 2 089 612 руб. 29 коп., в т.ч. НДС (18 %) 318 754 руб. 42 коп. зачет аванса производится пропорционально стоимости выполненных работ.

Текущие платежи в счет стоимости работ (оплата выполненных работ) осуществляется заказчиком ежемесячно исходя из объема работ, выполненных подрядчиком и принятых заказчиком в течение соответствующего месяца, до 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным:

а) даты подписания заказчиком и подрядчиком акта о сдаче-приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

б) даты предоставления подрядчиком следующих документов: счета подрядчика, выставленного на имя заказчика; необходимой исполнительной документации на выполненные работы.

Каждый из соответствующих платежей. Предусмотренных настоящей статьей договора, осуществляется за вычетом: (а) части авансового платежа (если предусмотрен аванс), пропорционально стоимости выполненных работ в отчетном периоде; (б) суммы гарантийного удержания в соответствии с п. 3.5 договора.

Во исполнение принятых на себя обязательств, истец выполнил в полном объеме работы предусмотренные договором, что подтверждается актом о приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №3 от 31.05.2017, подписанными сторонами без разногласий. 

Подрядчиком был выставлен счет на имя заказчика № 65 от 15.09.2017 г. на сумму 21 946 руб. 80 коп.

В нарушение условий договора заказчик не произвел оплату суммы гарантийного удержания в размере 21 946 руб. 80 коп.

Также между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда № В141-С-6537 на выполнение комплекса работ по благоустройству корп. 5, 6, 7, 8, 8.1 и 9, расположенных по адресу: 

<

...>, а также дополнительные соглашения к нему № 2 от 09.08.2017, № 3 от 01.09.2017.

В соответствии с условиями п. 8.9 договора, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком на основании выставленного счета, подписанных сторонами актов и справок по формам КС-2 и КС-3, исполнительной документации на суммы работ, выполненных в отчетном периоде, с учетом удержаний аванса, пропорционально объёмам выполненных работ в отчетном периоде. Оплата выполненных подрядчиком работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, а также по соглашению сторон иными способами, предусмотренными действующим законодательством.

Согласно п. 3.4 договора, заказчик в течение 7 рабочих дней с даты подписания договора и выставления счета перечисляет подрядчику авансовый платеж на приобретение малых архитектурных форм от ООО «Компан» и ООО «Аданат Групп», но не более 20 873 786 руб. 41 коп., в т.ч. НДС (18 %) 3 184 136, 91.

Текущие платежи в счет стоимости работ (оплата выполненных работ) осуществляется заказчиком ежемесячно исходя из объема работ, выполненных подрядчиком и принятых заказчиком в течение соответствующего месяца, до 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным:

а) даты подписания заказчиком и подрядчиком акта о сдаче-приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

б) даты предоставления подрядчиком следующих документов: счета подрядчика, выставленного на имя заказчика; необходимой исполнительной документации на выполненные работы.

Каждый из соответствующих платежей. Предусмотренных настоящей статьей договора, осуществляется за вычетом: (а) части авансового платежа (если предусмотрен аванс), пропорционально стоимости выполненных работ в отчетном периоде; (б) суммы гарантийного удержания в соответствии с п. 3.5 договора.

В соответствии с п. 3.5 договора, в качестве обеспечения надлежащего выполнения подрядчиком своих обязательств в ходе выполнения заказчик удерживает с каждого причитающего подрядчику платежа сумму в размере 5% от стоимости выполненных работ в качестве гарантийного удержания. Возврат сумму гарантийного удержания, при уменьшении ее в порядке, установленном договором на сумму, фактически удержанные заказчиком в соответствии с пп. 6.2.14; 9.4; 9.6 договора, осуществляет заказчиком на основании счета подрядчика в следующие сроки:

п. 3.5.1 50 (пятьдесят) % от суммы гарантийного удержания от стоимости выполненных работ по завершенному строительством заказчик выплачивает подрядчику после подписания акта о приемке результатов выполненных работ в течении 12 (двенадцати) банковских дней с момента получения счета на оплату.

п. 3.5.2 50 (пятьдесят) % от суммы гарантийного удержания от стоимости выполненных работ по завершенному строительством заказчик выплачивает подрядчику после истечения 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке результатов выполненных работ в течении 12 (двенадцати) банковских дней с момента поучения счета на оплату в случае предоставления банковской гарантии на период до окончания гарантийного срока плюс 3 месяца на сумму 5 (пять) % стоимости работ по настоящему договору.

В случае, если подрядчик предоставит заказчику банковскую гарантию на сумму составляющую 50 процентов от суммы гарантийного удержания по договору сроком действия 1 год и 3 месяца, то 100% процентом от суммы гарантийного удержания оплачивается заказчиком подрядчику после подписания акта приемки результата работ в течение 12 банковских дней с момента получения счета на оплату и банковской гарантии. 

Во исполнение принятых на себя обязательств, истец выполнил в полном объеме работы предусмотренные договором и дополнительными соглашениями, что подтверждается актом о приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанными сторонами без разногласий. 

Подрядчиком были выставлены счета на имя заказчика на возврат сумм гарантийного удержания в размере 50 (пятидесяти) % от суммы гарантийного удержания от стоимости выполненных работ по завершенному строительству. Однако в нарушение условий договора и дополнительных соглашений, заказчик не произвел оплату суммы гарантийного удержания.

Кроме того, между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор подряда № В141-С-3651 на выполнение комплекса работ по благоустройству корп. 1-4, расположенных по адресу: 

<

...>, а также дополнительные соглашения к нему № 1 от 24.08.2016, № 2 от 07.09.2016, № 3 от 07.10.2016, № 4 от 01.11.2016, № 5 от 19.12.2016, № 6 от 20.12.2016.

В соответствии с п. 2.1 договора, по заданию подрядчика обязуется в соответствии с графиком производства работ (приложение №1) выполнить на свой риски собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по благоустройству корп. 1-4 на объекте строительства. Подрядчик обязуется полностью завершить все работы и передать результат работ в эксплуатацию с предоставлением полного пакета документов необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию. 

В соответствии с условиями п. 8.9 договора, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком на основании выставленного счета, подписанных сторонами актов и справок по формам КС-2 и КС-3, исполнительной документации на суммы работ, выполненных в отчетном периоде, с учетом удержаний аванса, пропорционально объёмам выполненных работ в отчетном периоде. Оплата выполненных подрядчиком работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, а также по соглашению сторон иными способами, предусмотренными действующим законодательством.

Согласно п. 3.4 договора, в случае выплаты авансового платежа в сумме, превышающей 2 000 000 руб., подрядчик обязуется до перечисления авансового платежа предоставить банковскую гарантию на всю сумму аванса.

Текущие платежи в счет стоимости работ (оплата выполненных работ) осуществляется заказчиком ежемесячно исходя из объема работ, выполненных подрядчиком и принятых заказчиком в течение соответствующего месяца, до 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным:

а) даты подписания заказчиком и подрядчиком акта о сдаче-приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

б) даты предоставления подрядчиком следующих документов: счета подрядчика, выставленного на имя заказчика; необходимой исполнительной документации на выполненные работы. 

Каждый из соответствующих платежей. Предусмотренных настоящей статьей договора, осуществляется за вычетом: (а) части авансового платежа (если предусмотрен аванс), пропорционально стоимости выполненных работ в отчетном периоде; (б) суммы гарантийного удержания в соответствии с п. 3.5 договора.

В соответствии с п. 3.5 договора, в качестве обеспечения надлежащего выполнения подрядчиком своих обязательств в ходе выполнения заказчик удерживает с каждого причитающего подрядчику платежа сумму в размере 5% от стоимости выполненных работ в качестве гарантийного удержания. Возврат сумму гарантийного удержания, при уменьшении ее в порядке, установленном договором на сумму, фактически удержанные заказчиком в соответствии с пп. 6.2.14; 9.4; 9.6 договора, осуществляет заказчиком на основании счета подрядчика в следующие сроки:

п. 3.5.1 50 (пятьдесят) % от суммы гарантийного удержания от стоимости выполненных работ по завершенному строительством заказчик выплачивает подрядчику после подписания акта о приемке результатов выполненных работ в течении 12 (двенадцати) банковских дней с момента получения счета на оплату.

п. 3.5.2 50 (пятьдесят) % от суммы гарантийного удержания от стоимости выполненных работ по завершенному строительством заказчик выплачивает подрядчику после истечения 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке результатов выполненных работ в течении 12 (двенадцати) банковских дней с момента поучения счета на оплату в случае предоставления банковской гарантии на период до окончания гарантийного срока плюс 3 месяца на сумму 5 (пять) % стоимости работ по настоящему договору.

В случае, если подрядчик предоставит заказчику банковскую гарантию на сумму составляющую 50 процентов от суммы гарантийного удержания по договору сроком действия 1 год и 3 месяца, то 100% процентом от суммы гарантийного удержания оплачивается заказчиком подрядчику после подписания акта приемки результата работ в течение 12 банковских дней с момента получения счета на оплату и банковской гарантии. 

Во исполнение принятых на себя обязательств, истец выполнил в полном объеме работы предусмотренные договором и дополнительными соглашениями, что подтверждается актом о приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанными сторонами без разногласий. 

Между ООО «Боэс Констракшн» (заказчик) и ООО «Бал-Дорстрой» (истец) заключено соглашение от 31 марта 2017 года о зачете встречных однородных требований по договору подряда № В141-С-3651 от 06.06.2016 г. В связи с частичным возвратом гарантийного удержания и частичным погашением задолженности за выполненные работы в декабре 2016 г. согласно вышеуказанному соглашению подрядчиком были выставлены счета на имя заказчика: счет № 95 от 24.09.2018 на сумму гарантийного удержания в размере 1 482 395 руб. 06 коп.; счет № 96 от 24.09.2018 за выполненные работы в размере 118 400 руб. 00 коп.; счет № 97 от 24.09.2018 на сумму гарантийного удержания в размере 183 020 руб. 41 коп.

В нарушение условий договора и дополнительных соглашений, заказчик не произвел оплату сумм по счетам на общую сумму в размере 1 783 815 руб. 47 коп.

Таким образом, истец выполнил в полном объеме все работы по вышеуказанным договорам, которые были приняты ответчиком, на общую сумму 9 353 678 руб. 11 коп., что подтверждается подписанными сторонами актами о приемки выполненных работ КС-2 и справками по стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

В адрес ответчика истцом 22 октября 2019 года была направлена претензия, которая оставлена ответчиком без удовлетворения. 

Сложившиеся между сторонами правоотношения подлежат регулированию положениями главы 37 Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п.1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться в срок надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Ответчик наличие задолженности не оспорил, доказательств оплаты задолженности не представил.

При изложенных обстоятельствах, суд полагает, что исковое требования истца о взыскании с ответчика задолженности в размере 9 353 678 руб. 11 коп. являются обоснованными, подтверждены материалами дела и подлежат удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в размере 1 060 814 руб. 56 коп. за период с 11.10.2018 по 23.09.2020.

Согласно п. 10.2 договоров, за задержку расчетов за выполненные работы по вине заказчика, подрядчик вправе взыскать с заказчика пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченных работ. 

В соответствии с п. 1 ст. 329, п. 1 ст. 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штраф, пеня), под которой признается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен, признан составленным верно в соответствии с условиями договора.

Подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Как указано  в п. 71  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи333 ГК РФ).

Ответчик заявил о применении ст. 333 ГК РФ.

Рассмотрев заявленное ответчиком ходатайство об уменьшении неустойки и применении ст. 333 ГК РФ суд считает его, не подлежащим удовлетворению. При этом суд исходил из следующего.

В соответствии со ст. 333 ГК РФ суд вправе уменьшить размер неустойки, если подлежащая неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Судом установлено ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств, которое в соответствии с соглашением сторон влечет возникновение обязанности ответчика уплатить истцу соответствующую денежную сумму в качестве неустойки.

Ответчик, в нарушение ст. 65 АПК РФ, заявив ходатайство об уменьшении неустойки, надлежащих доказательств ее несоразмерности суду не представил. 

Принимая во внимание, что факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договору подтвержден материалами дела, суд полагает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 1 060 814 руб. 56 коп. за период с 11.10.2018 по 23.09.2020.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика судебных расходов в размере 50 000 руб. 

Заявленные требования о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб. суд удовлетворил в части с учетом разумности в размере 20 000 руб. на основании следующего.

В соответствии со ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В силу ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся и расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Судебные расходы на оплату услуг представителя документально подтверждены представленными истцом доказательствами.

В соответствии с п. 21 информационного письма ВАС РФ № 82 от 13.08.2004г., согласно ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. 

Критерии разумности законодательно не определены, поэтому арбитражный суд должен исходить из объема оказанных представителем услуг, характера спора и суммы спора, подлежащих представлению документов, сложившейся судебной практики в результате неоднократного рассмотрения аналогичных дел.

Суд считает заявленную сумму расходов на оплату услуг представителя чрезмерной с учетом конкретных обстоятельств дела, принимая во внимание сумму иска, размер удовлетворенных требований, следует признать разумными понесенные расходы в сумме 20 000 руб.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые требования, заявленные ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ", 109428 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА СТАХАНОВСКАЯ ДОМ 6СТРОЕНИЕ 6 ПОМЕЩЕНИЕ 11, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.02.2003, ИНН: 

<

***> к ООО "БОЭС КОНСТРАКШН", 117342, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17Б, ПОМЕЩЕНИЕ XI КОМ.60Е, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.02.2014, ИНН: 

<

***>.

Кроме того, суд отмечает, что при изготовлении резолютивной части решения от 23 сентября 2020г. по делу № А40-15275/2020-63-113 судом была допущена опечатка, в не указании фразы: «В остальной части заявления о взыскании судебных расходов отказать».

В соответствии с ч. 3 ст. 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший судебный акт вправе по своей инициативе исправить допущенные в судебном акте опечатки без изменения его содержания.

Допущенная опечатка подлежит исправлению в порядке, установленном ч. 3 ст. 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

АПК РФ не установлено требования о назначении судебного заседания по вопросу о разъяснении решения, исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок.

Учитывая изложенное, суд в соответствии со ст. 179 АПК РФ исправляет допущенную опечатку в резолютивной части решения суда от 23 сентября 2020г. по делу № А40-15275/2020-63-113.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 330, 333, 702, 711, 740, 746 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "БОЭС КОНСТРАКШН", 117342, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17Б, ПОМЕЩЕНИЕ XI КОМ.60Е, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.02.2014, ИНН: 

<

***> в пользу ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ", 109428 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА СТАХАНОВСКАЯ ДОМ 6СТРОЕНИЕ 6 ПОМЕЩЕНИЕ 11, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.02.2003, ИНН: 

<

***> сумму задолженности в размере 9353678 (девять миллионов триста пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят восемь) руб. 11 коп., неустойку в размере 1060814 (один миллион  шестьдесят тысяч восемьсот четырнадцать) руб. 56 коп., расходы на оплату услуг представителя в размере 20000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп., а также расходы по госпошлине в размере 75322 (семьдесят пять тысяч триста двадцать два) руб. 00 коп.

В остальной части заявления о взыскании судебных расходов отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.

СУДЬЯ                        Э.Б. Ликшиков