_________________________________________________________________________ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А32-19355/2020

г. Краснодар

27 ноября 2020 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Бондаренко И.Н.,  руководствуясь статьями 49, 64-71, 110, 156, 163, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Ходатайство истца об уточнении исковых требований удовлетворить. 

Взыскать с ООО «РегионСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу ООО «Вега-Юг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по договору подряда №  57-ВЮ-2018 ЕС5 от 12.09.2018 – 695073,26 руб. (сумма неотработанного аванса),  819028,57 руб. (стоимость невозвращенных строительных материалов), 951961,12 руб.  (неустойка), 5687,82 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами), а  также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму  695 073,26 руб. за период с 22.05.2020 по день фактического возврата денежных средств  из расчета ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды  начисления процентов; по договору подряда № 58-ВЮ-2018 ЕС от 17.09.2018 – 623174,25  руб. (сумма неотработанного аванса), 537550,28 руб. (стоимость невозвращенных  строительных материалов), 591240 руб. (неустойка), 5099,47 руб. (проценты за  пользование чужими денежными средствами), а также проценты за пользование чужими  денежными средствами, начисленные на сумму 623 174,25 руб. за период с 22.05.2020 по  день фактического возврата денежных средств из расчета ключевой ставки Банка России,  действующей в соответствующие периоды начисления процентов, а также 44087 руб. в  возмещение расходов истца по оплате госпошлины.  

Возвратить ООО «Вега-Юг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  госпошлину в размере 110 руб., излишне уплаченную по платежному поручению № 2346  от 23.06.2020.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в  Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского  края.  

Судья И.Н. Бондаренко