﻿

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-64736/2021

29 ноября 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Москаленко К.А.,    

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (191015, Санкт-Петербург город, 9-я Советская улица, дом 4-6, литер А, офис 225А, ОГРН: 1077847507066) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ.СПБ" (192019, Санкт-Петербург город, Хрустальная улица, дом 11, литер Б, помещение 1-Н офис 111, ОГРН: 1167847338306) 

о взыскании 

при участии

- от истца: Донских П.Е. по доверенности от 09.07.2021; 

- от ответчика: не явился (извещен);

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (далее – Корпорация) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ.СПБ" (далее – Общество) о взыскании 172755,54 руб. задолженности и 61730,20 руб. неустойки за период с 20.08.2020 по 12.05.2021 по договору субподряда от 04.10.2019 № Б53-ВЭО2/2019 (далее – Договор № Б53-ВЭЛ2/2019), 1300800,64 руб. задолженности и 565188,38 руб. неустойки за период с 14.09.2020 по 12.05.2021 по договору на оказание услуг от 04.10.2019 № Б53-У/ВЭО2/2019 (далее – Договор № Б53-У/ВЭО2/2019)

Представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 АПК РФ не является препятствием к рассмотрению дела в его отсутствие.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, между Корпорацией (генеральным подрядчиком), Обществом (субподрядчиком) и обществом с ограниченной ответственностью «Сэтл Строй» (подрядчиком) заключен Договор № Б53-ВЭО2/2019, по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательство в установленный Договором срок выполнить полный комплекс строительных работ по устройству внутренних сетей электроснабжения, электроосвещения с устройством теплого пола в санузлах корпуса 2,3 перечень которых указан в п. 1.2 Договора, на объекте строительства «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями обслуживания, встроено-пристроенными гаражами, объектом дошкольного образования на 250 мест», корпус 2 и корпус 3, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, дом 16; Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 53, литера А, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0007125:228, (далее именуемый «Объект»), Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, а Подрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену; Генеральный подрядчик обязуется оказывать Субподрядчику услуги по общей организации и координации работ на Объекте, перечень которых указан в разделе 9 Договора, а Субподрядчик обязуются принять оказанные услуги и уплатить обусловленную Договором цену оказания услуг.

Согласно п. 1.2. Договора № Б53-ВЭО2/2019 полный комплекс строительных работ, предусмотренных п. 1.1 Договора, включает в себя производство работ по устройству внутренних сетей электроснабжения, электроосвещения с устройством теплого пола в санузлах квартир корпуса 2,3.

В соответствии с п. 1.2.2. Договора № Б53- ВЭО2/2019 проведение необходимых испытаний, экспертиз, оформление и предоставление Подрядчику:

- пакета исполнительной и технической документации, необходимого для ввода в эксплуатацию результата выполненных по Договору работ, согласованного в надзорных инстанциях;

- сертификатов, паспортов на материалы и оборудование, протоколов испытаний, исполнительных схем, рекомендаций (инструкций) по содержанию и ремонту системы, эксплуатационных паспортов, а также другой документации, предусмотренной СНиП. 

По п. 1.2.3. Договора № Б53- ВЭО2/2019 сдача совместно с подрядчиком, Генеральным подрядчиком и Заказчиком результата выполненных работ специализированным эксплуатирующим и контролирующим службам, в том числе сдача построенного Объекта в эксплуатацию Службе Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга/Комитету Государственного строительного надзора и экспертизы Ленинградской области, передача всех жилых и нежилых помещений, входящих в состав Объекта, участникам долевого строительства и эксплуатирующей организации.

В силу пункта 2.1.1 Договора № Б53- ВЭО2/2019 начало работ: 15.10.2019. 

Согласно пункту 2.1.2. Договора № Б53- ВЭО2/2019 окончание работ: 30.11.2020.

В соответствии с пунктом 4.1. Договора № Б53- ВЭО2/2019 цена Договора определена расчетом стоимости (Приложение № 2) и составляет 78918067,50 руб. 

По пункту 4.5.1 Договора № Б53- ВЭО2/2019 Субподрядчик обязуется возмещать Генеральному подрядчику в порядке, установленном п. 4.7 Договора расходы за потребленные Субподрядчиком электроэнергию от постоянных источников электроснабжения, водоснабжение и водоотведение:

- количество фактически потребленной электроэнергии и воды фиксируется ежемесячно в двусторонних актах согласно показаниям приборов учета (электросчетчиков, водомеров), которые предоставляются и устанавливаются между источником электроэнергии и электроприемником, источником воды и потребителем Субподрядчиком за свой счет. Факт установки и начальные показания приборов учета, с которых начинается отсчет, фиксируются Сторонами в двухстороннем акте. Количество отведенной воды устанавливается равным количеству потребленной.

- в случае не установки Субподрядчиком приборов учета, количество электрической энергии, стоимость которой подлежит возмещению Генеральному подрядчику, определяется Генеральным подрядчиком следующим расчетным путем: определение объема потребленной электрической энергии производится исходя из условий круглосуточного потребления максимальной установленной (присоединенной) мощности токоприемников.

-при отсутствии на Объекте точки подключения к источнику водоснабжения Субподрядчик самостоятельно обеспечивает себя водой за счет собственных средств.

-стоимость потребленной и отведенной воды определяется ежемесячно по тарифу, указанному в бухгалтерских документах поставщика (акт, счет-фактура).

- стоимость потребленной электроэнергии от постоянных источников электроснабжения определяется ежемесячно по тарифу, рассчитываемому на основании Акта об оказании услуг, счета-фактуры поставщика электроэнергии за соответствующий период, исходя из количества потребленной Субподрядчиком электроэнергии.

Если в результате нарушения сроков выполнения работ Субподрядчиком, либо нарушения сроков ежемесячного предъявления результата выполненных работ Субподрядчиком с целью промежуточного финансирования смежные субподрядные организации, выполняющие последующие работы согласно технологической карте/совмещенному графику выполнения работ, для выполнения которых требуется наличие положительных температур выше 15 градусов по Цельсию, были вынуждены выполнять работы в осенне-зимний период, либо в результате нарушения сроков выполнения работ Субподрядчиком, либо ежемесячного предъявления результата выполненных работ Субподрядчиком с целью промежуточного финансирования, сроки выполнения работ фактически производятся Субподрядчиком в осенне-зимний период, что влечет необходимость прогревания помещений и поверхностей посредством предоставления теплоэнергии от постоянных источников теплоснабжения, то Субподрядчик обязуется возмещать Генеральному подрядчику стоимость потребленной теплоэнергии от постоянных источников теплоснабжения. Стоимость теплоэнергии определяется ежемесячно по тарифу, рассчитываемому на основании счета-фактуры поставщика теплоэнергии за соответствующий период, исходя из количества потребленной теплоэнергии.

Общее количество фактически потребленной тепловой энергии фиксируется ежемесячно в двусторонних актах согласно показаниям приборов учёта тепла, которые устанавливаются в ИТП (индивидуальном тепловом пункте) в соответствии с рабочей документацией. Количество фактически потребленной тепловой энергии фиксируется ежемесячно в двусторонних актах согласно показаниям приборов учета тепла.

В случае необходимости предоставления теплоэнергии для нескольких субподрядных организаций, одновременно выполняющих работы на Объекте, стоимость услуг по предоставлению тепловой энергии распределяется пропорционально между всеми субподрядными организациями, которым оказывались услуги в отчетном периоде. Доля затрат Субподрядчика определяется как стоимость затрат Генерального подрядчика (включая затраты на обслуживание системы теплоснабжения), по тарифам и на основании счетов-фактур организаций, оказывающих услуги по предоставлению теплоэнергии, разделенная на сумму дней, отработанных всеми субподрядными организациями на Объекте в отчетном периоде (фиксируемое ежемесячно в совместных актах учёта работы системы теплоснабжения каждой субподрядной организацией, выполнявшей работы в отчётном периоде) и умноженная на количество дней, отработанных в отчетном периоде Субподрядчиком.

В случае, если Генеральный подрядчик не предоставляет теплоэнергию от постоянных источников теплоснабжения, теплоэнергией обеспечивает Подрядчик.

В силу пункта 4.6.1 Договора № Б53- ВЭО2/2019 Генеральный подрядчик, либо Подрядчик (в случае если Генеральный подрядчик не предоставляет тепло согласно п. 4.5.1 Договора) оказывает Субподрядчику услуги по предоставлению электроэнергии, вырабатываемой от арендуемых Подрядчиком и предоставляемых Генеральному подрядчику ДЭС, а также от других источников электроэнергии. Стоимость услуг оплачивается Субподрядчиком ежемесячно и определяется как произведение количества фактически потребленной Субподрядчиком электроэнергии и стоимости 1 кВт электроэнергии по тарифам АО "Петербургская сбытовая компания" (ОГРН  1057812496818), ежемесячно публикуемым на официальном сайте www.pesc.ru (для расчета стоимости 1 кВт применяется среднемесячный размер ставки за электроэнергию для договоров энергоснабжения по третьей ценовой категории (раздел «Свободные цены») для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающего устройства от 150 до 670 кВт (уровень напряжения НН), ставка для потребителей, расположенных на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, указывается в зависимости от местонахождения Объекта). К указанной в настоящем пункте стоимости услуг прибавляется величина налога на добавленную стоимость.

Количество фактически потребленной электроэнергии фиксируется ежемесячно в двусторонних актах согласно показаниям приборов учета (электросчетчиков), а в случае их отсутствия - согласно списку электрооборудования, задействованного при выполнении работ по Договору.

Количество и мощность ДЭС согласовывается Сторонами перед началом работ до момента необходимости в ДЭС. При этом Субподрядчик обязан обеспечивать загрузку ДЭС более 25% и ежемесячно предоставлять Генеральному подрядчику сменный рапорт, подписанный уполномоченными представителями Субподрядчика и Генерального подрядчика, по работе ДЭС в отчетном периоде (календарном месяце). В случае загрузки ДЭС менее 25% Субподрядчик компенсирует Генеральному подрядчику убытки, связанные с увеличением тарифа, применяемого арендодателем ДЭС на основании договора, заключенного с Генеральным подрядчиком. Компенсация производится не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения счета арендодателя ДЭС и счета Генерального подрядчика. При загрузке ДЭС менее 25 % Субподрядчик обязан направить в адрес Генерального подрядчика уведомление о необходимости замены соответствующей ДЭС на ДЭС меньшей мощности.

Согласно пункту 4.6.2. Договора № Б53- ВЭО2/2019 если в результате нарушения сроков выполнения работ Субподрядчиком, либо нарушения сроков ежемесячного предъявления результата выполненных работ Субподрядчиком с целью промежуточного финансирования смежные субподрядные организации, выполняющие последующие работы согласно технологической карте/совмещенному графику выполнения работ, для выполнения которых требуется наличие положительных температур выше 15 градусов по Цельсию, были вынуждены выполнять работы в осенне-зимний период, либо в результате нарушения сроков выполнения работ Субподрядчиком, либо ежемесячного предъявления результата выполненных работ Субподрядчиком с целью промежуточного финансирования, сроки выполнения работ фактически производятся Субподрядчиком в осенне-зимний период, что влечет необходимость прогревания помещений и поверхностей посредством установления модульных котельных, то Генеральный подрядчик оказывает Субподрядчику услуги по предоставлению тепловой энергии, вырабатываемой от арендуемых Подрядчиком модульных котельных, а также от других источников тепловой энергии. Количество и мощность котельных определяет Генеральный подрядчик исходя из объёмов отапливаемых помещений.

Стоимость услуг оплачивается Субподрядчиком ежемесячно и определяется как стоимость затрат Генерального подрядчика, включающая в себя аренду модульной котельной, стоимость топлива и услуг обслуживающего персонала в соответствии со счетами, выставляемыми организациями, оказывающими услуги по предоставлению модульных котельных, распределенная пропорционально между субподрядчиками, нарушение сроков работ которыми привело к наступлению последствий, предусмотренных настоящим пунктом.

Ежемесячно составляется Акт о необходимости прогрева помещений, фиксирующий все организации, ведущие работы на Объекте, нарушение сроков выполнения работ которыми привело к необходимости дополнительного прогрева помещений в соответствии с настоящим пунктом. Акт подписывается Генеральным подрядчиком. Подрядчиком и всеми субподрядчиками, нарушившими сроки работ.

В случае, если Генеральный подрядчик не предоставляет теплоэнергию согласно настоящему пункту Договора, то такие услуги оказывает Подрядчик.

В соответствии с пунктом 4.7. Договора № Б53-ВЭЛ2/2019 расходы Генерального подрядчика, подлежащие возмещению согласно п. 4.5 Договора, а также услуги Генерального подрядчика/Подрядчика, предусмотренные п. 4.6 Договора, оплачиваются Субподрядчиком с учетом следующего:

-оплата производится в период с даты начала выполнения работ по Договору до подписания Акта о полном выполнении обязательств по договору подряда, оформляемого согласно п. 6.3.7 Договора;

-оплата производится ежемесячно на основании Актов об оказании услуг, подписанных Сторонами, и счетов, выставляемых Генеральным подрядчиком/Подрядчиком. Акт об оказании услуг, представляемый Генеральным подрядчиком/Подрядчиком Субподрядчику, должен быть подписан последним в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае не подписания Акта об оказании услуг Субподрядчиком и не представления обоснованных возражений в указанный срок. Акт об оказании услуг считается подписанным и подлежит оплате. Оплата производится Субподрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта об оказании услуг. Исполнение обязательства по оплате допускается любым способом, предусмотренным законодательством РФ.

Субподрядчик компенсирует Генеральному подрядчику расходы по использованию механизмов, не указанных в п.4.5.2, п.4.5.3. Договора, а также затраты по оказанию услуг (за исключением услуг, обозначенных в п.п. 9.1.-9.18 Договора) на основании отдельного договора, заключённого между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком, который Субподрядчик и Генеральный подрядчик обязуются заключить в течение 5 дней с момента заключения договора подряда.

По пункту 4.8.1 Договора № Б53-ВЭО2/2019 услуги Генерального подрядчика, перечисленные в пунктах 9.1 - 9.18, 9.20 Договора, подлежат оплате Субподрядчиком с момента начала выполнения работ по настоящему Договору до даты фактического окончания выполнения Субподрядчиком работ по Договору ежемесячно в размере 0,5% от стоимости выполненных Субподрядчиком работ по Договору, указанной в подписанных Справках о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 за отчетный месяц (без учета стоимости дорогостоящего оборудования: ГРЩ, трансформаторов трансформаторных подстанций).

В силу пункта 4.8.2. Договора № Б53- ВЭО2/2019 Генеральный подрядчик обязуется не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Заказчику и Субподрядчику Акт об оказанных услугах и счет-фактуру. Субподрядчик обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов подписать Акт об оказанных услугах, либо направить мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Генеральный подрядчик корректирует указанные в Акте об оказанных услугах сведения и направляет откорректированный Акт Субподрядчику для подписания. В случае не подписания Акта об оказанных услугах и не представления обоснованных возражений в указанный срок. Акт считается подписанным и подлежит оплате.

По пункту 4.9. Договора № Б53- ВЭО2/2019 при наличии на Объекте бытового городка Подрядчик оказывает Субподрядчику услуги по обслуживанию бытового городка, а именно: охрана, обеспечение пропускного и внутриобъектового режима, освещение территории, обслуживание системе электроснабжения бытового городка. Стоимость оказания услуг составляет 3000,00 руб. в месяц за один вагон-бытовку, в т.ч. НДС. Количество вагон-бытовок, используемых Субподрядчиком в отчетном месяце, ежемесячно фиксируется в двусторонних актах, подписываемых уполномоченными представителями Подрядчика и Субподрядчика.

В силу пункта 4.10. Договора № Б53- ВЭО2/2019 услуги Подрядчика согласно п. 4.9 Договора оплачиваются Субподрядчиком с учетом следующего:

-	оплата производится в период с даты начала выполнения работ по Договору до подписания Акта о полном выполнении обязательств по договору подряда, оформляемого согласно п. 6.3.7 Договора;

-	оплата производится ежемесячно на основании Актов об оказании услуг, подписанных Сторонами, и счетов, выставляемых Подрядчиком. Акт об оказании услуг, представляемый Подрядчиком Субподрядчику, должен быть подписан последним в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае не подписания Акта об оказании услуг Субподрядчиком и не представления обоснованных возражений в указанный срок. Акт об оказании услуг считается подписанным и подлежит оплате. Оплата производится Субподрядчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта об оказании услуг. Исполнение обязательства по оплате допускается любым способом, предусмотренным законодательством РФ.

Обязательства генерального подрядчика, в том числе по оказанию субподрядчику услуг согласованы сторонами Договора № Б53-ВЭО2/2019 в разделе 9 Договора № Б53-ВЭЛ2/2019. 

Согласно пункту 13.2.25 Корпорация за нарушение субподрядчиком предусмотренных Договором сроков оплаты услуг генеральному подрядчику, не связанное нарушением договорных обязательств со стороны генерального подрядчика, последний вправе начислить субподрядчику неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

Корпорация оказала Обществу услуги согласно актам, подписанным Корпорацией в одностороннем порядке и актам, подписанным Корпорацией и Обществом.

С сопроводительными письмами Корпорация передала Обществу акты, счета на оплату, счета-фактуры. 

Общество не оплатило услуги по Договору № Б53-ВЭЛ2/2019 стоимостью 172755,54 руб.

Между сторонами заключен Договор № Б53-У/ВЭО2/2019, по условиям которого Генеральный подрядчик в целях создания условий для проведения работ Субподрядчика на Объекте, обязуется по возможности оказать Субподрядчику услуги, согласно Статье 3 настоящего Договора, а Субподрядчик обязуется оплачивать оказываемые услуги на условиях Договора.

В соответствии с п.п. 3.1. – 3.1.15. Договора № Б53-У/ВЭО2/2019 генеральный подрядчик обязуется по возможности и при условии оплаты Субподрядчиком оказывать Субподрядчику следующие услуги: изготовление и перекодировка электронных пропусков; организация (своими силами, либо силами третьих лиц, имеющих необходимые разрешения, согласования, лицензии и т.п.), сбора, транспортирования и размещения / утилизации бытовых и строительных отходов; обеспечение водой от постоянных источников водоснабжения; обеспечение электроэнергий от постоянных источников электроснабжения; обеспечение электроэнергий от ДЭС; предоставление и обслуживание биотуалетов; предоставление машин и механизмов; предоставление башенных кранов; восстановление порядка по ОТ и ТБ; подготовка мест под бытовой городок Субподрядчика, площадки для складирования материалов Субподрядчика; мойка колес; устройство временного электроснабжения и электроосвещения строительной площадки от точки подключения и до места производства работ; содержание и текущий ремонт временных электрических сетей; видеонаблюдение; иные услуги, предусмотренные Приложением №1 к Договору.

Согласно п. 5.1. Договора № Б53-У/ВЭО2/2019 оказание услуг Генеральным подрядчиком и их приемка Субподрядчиком оформляются ежемесячно актом приема-сдачи оказанных услуг.

По пункту 5.2. Договора № Б53-У/ВЭО2/2019 Генеральный подрядчик ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет Субподрядчику Акт приема-сдачи оказанных услуг, в комплекте с документами: счет на оплату и счет-фактуру.

В силу пункта 5.3. Договора № Б53-У/ВЭО2/2019 Субподрядчик принимает оказанные Генеральным подрядчиком услуги в следующем порядке: в течение пяти рабочих дней со дня получения актов приема-сдачи оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанных уполномоченными представителями Генерального подрядчика, с приложением счета на оплату, счета-фактуры. Субподрядчик проверяет достоверность сведений об оказанных услугах, отраженных в документах, подписывает их и возвращает один экземпляр акта Генеральному подрядчику. В случае выявления Субподрядчиком несоответствия сведений о количестве, и цене услуг, отраженных в документах. Субподрядчик уведомляет об этом Генерального подрядчика, который обязан внести в отчетную документацию соответствующие изменения в течение трех рабочих дней с момента получения письменного уведомления Субподрядчика. Такое уведомление считается мотивированным отказом Субподрядчика от приемки оказанных услуг. Повторное предъявление и повторная приемка оказанных услуг после устранения недостатков осуществляются в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки.

Согласно п. 5.4. Договора № Б53-У/ВЭО2/2019 в случае неполучения Генеральным подрядчиком письменного мотивированного отказа в срок, указанный в п. 5.3. Договора, переданный Субподрядчику акт приема-сдачи оказанных услуг считается подписанным, услуги оказанными и подлежащими оплате. При этом акт, подписанный в одностороннем порядке Генеральным подрядчиком будет иметь полную юридическую силу.

В силу п. 7.2. Договора № Б53-У/ВЭО2/2019 за несвоевременную оплату оказанных услуг по Договору Субподрядчик оплачивает Генеральному подрядчику пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей к оплате по Договору за каждый день просрочки, в случае неуплаты более 20 календарных дней - размер пени возрастает до 0,3% от суммы, подлежащей к оплате по Договору за каждый день просрочки.

С сопроводительными письмами Корпорация передала Обществу акты.

Стороны Договора № Б53-У/ВЭО2/2019 подписали акт фиксации нарушений, акты фиксации нарушений и назначения штрафных санкций, акт наложения штрафных санкций.

Корпорация направила Обществу претензию от 25.03.2021 с требованием оплаты задолженности по спорным договорам. 

Отказ Общества удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения Корпорации в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги.

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу статьи 783 ГК РФ общие положения о подряде (статьи 702 - 729 ГК РФ) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Факты оказания услуг подтверждаются актами, переданными генподрядчику с сопроводительными письмами.

В материалы дела от ответчика отзыв на исковое заявление не поступил.

Поскольку ответчик не представил доказательства оплаты оказанных услуг, суд удовлетворяет требование о взыскании 172755,54 руб. задолженности по Договору Б53- ВЭО2/2019 и требование о взыскании 1300800,64 руб. задолженности по Договору № Б53-У/ВЭО2/2019.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истец начислил 61730,20 руб. неустойки за период с 20.08.2020 по 12.05.2021 по Договору № Б53- ВЭО2/2019 и 565188,38 руб. неустойки за период с 14.09.2020 по 12.05.2021 по Договору № Б53-У/ВЭО2/2019.

Проверив расчет неустойки, суд признает его верным.

На основании изложенного, суд удовлетворяет требование о взыскании 61730,20 руб. неустойки по Договору № Б53-ВЭО2/2019 и требование о взыскании 565188,38 руб. неустойки по 12.05.2021 по Договору № Б53-У/ВЭО2/2019.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ.СПБ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" 172755,54 руб. задолженности, 61730,20 руб. неустойки по договору субподряда от 04.10.2019 № Б53-ВЭО2/2019, 1300800,64 руб. задолженности, 565188,38 руб. неустойки по договору на оказание услуг от 04.10.2019 № Б53-У/ВЭО2/2019, 33502 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" из федерального бюджета 2461 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением от 05.07.2021 № 5301. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья 									Косенко Т.А.