900109958_34725316 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-270984/22-96-1850

г. Москва

10 февраля 2023 г.

Арбитражный суд в составе: 

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому  заявлению ООО "АМДТЕХНОЛОГИИ" 127287, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, ХУТОРСКАЯ 2-Я УЛ., Д. 38А, СТР.  9, ПОМЕЩ. XI, КОМ. 8, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.09.2007,  ИНН: 

<

***>, КПП: 771301001 к ООО "ВИКТОРИ" 628403, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, СУРГУТ ГОРОД,  МАЯКОВСКОГО 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 05.04.2006, ИНН: 

<

***>, КПП: 860201001 об обязании, о  взыскании 6 032 630,34 руб.  

при участии до перерыва: 

от истца: ФИО2 по дов. от 22.06.21г.; адвокат; Дерябина Л.В. по дов. от  18.07.22г.  

от ответчика: не явился, извещен ; при участии после перерыва: 

от истца: ФИО2 по дов. от 22.06.21г.; адвокат; Дерябина Л.В. по дов. от  18.07.22г.  

от ответчика: ФИО3 .по дов. от 31.08.22г., 

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать ООО "ВИКТОРИ" (ИНН: 

<

***>) передать ООО  

"АМДТЕХНОЛОГИИ" (ИНН: 

<

***>) исполнительную документацию по  

Договору подряда № СП-2020-01 от 25.11.2020 года и по договору № 23/12-2020 от  

23.11.2020 в следующем составе: -общий и специальные журналы работ; 

-журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов,  

конструкций и оборудования; -журнал авторского надзора; 

-акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта  

капитального строительства; 

-акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;  -акты освидетельствования скрытых работ;  

-акты освидетельствования ответственных конструкций;  

-акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического  

обеспечения; -исполнительные геодезические схемы; 

-исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно- технического  

обеспечения; 

-акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического  обеспечения;  

-результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний  

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; 

-сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и другие  

документы, удостоверяющие качество, безопасность и свойства материалов,  

конструкций и изделий, примененных при производстве работ; 

-документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений;  

-разрешительная документация (приказы, удостоверения, документы на  

лабораторию и средства измерения). 

Взыскать с ООО "ВИКТОРИ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ООО  

"АМДТЕХНОЛОГИИ" (ИНН: 

<

***>) по договору № СП-2020/01 от 25.11.2020  

неустойку в размере 477 800 руб. 53 коп.. штраф в размере 200 000 руб.; по договору  

 № 23/12-2020 неустойку в размере 458 394 руб. 34 коп., штраф в размере 200 000 руб.,  

расходы по уплате государственной пошлины в сумме 32 052 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Возвратить ООО "АМДТЕХНОЛОГИИ" (ИНН: 

<

***>) из федерального  

бюджета государственную пошлину в размере 18 671 руб., уплаченную по платежному  

поручению № 10403 от 05.12.2022 года. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья П.С. Гутник