АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

03 декабря 2018 года

 

Дело № А33-21538/2018

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 26 ноября 2018 года.

В полном объёме решение изготовлено 03 декабря 2018 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Куликовской Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  "Сумма технологий очистки воды" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Зеленоград)

к Публичному акционерному обществу "Горно-металлургическая компания Норильский никель" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Норильск)

о взыскании задолженности,

по встречному исковому заявлению Публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания Норильский никель" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Норильск)

к обществу с ограниченной ответственностью  "Сумма технологий очистки воды" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Зеленоград)

о взыскании 4 750 326 руб. неустойки,

в присутствии представителей:

от общества "Сумма технологий очистки воды": ФИО1, по доверенности  от 22.05.2018,

от общества "Горно-металлургическая компания Норильский никель": ФИО2, по доверенности №ГМК-115/136-нт от 08.12.2017,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО3, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью  "Сумма технологий очистки воды"; (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к  Публичному акционерному обществу "Горно-металлургическая компания Норильский никель" (далее – ответчик) о взыскании 2 360 000 руб. задолженности по договору №88-2779/17 от 31.08.2017.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 29.08.2018 возбуждено производство по делу.

21.09.2018 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания Норильский никель"  обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с встречным иском к обществу с ограниченной ответственностью  "Сумма технологий очистки воды" о взыскании 4 750 326 руб. неустойки.

Определением от 25.09.2018 встречное исковое заявление принято к рассмотрению совместно с первоначальным иском.

Представитель общества "Сумма технологий очистки воды" исковые требования поддержала,  возражала против встречных требований.

Представитель общества "Горно-металлургическая компания Норильский никель"  исковые требования не признала, встречные исковые требования поддержала.

В судебном заседании 20.11.2018, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлялся перерыв до 14 час. 00  мин. 26 ноября  2018 года, о чем вынесено протокольное определение. После перерыва судебное заседание продолжено с участием представителей сторон.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

31.08.2017 между «ООО «Сумма Технологий Очистки Воды» (исполнитель) и ПАО «ГМК «Норильский никель» (заказчик) заключен договор № 88-2779/17 на выполнение комплекса работ, согласно которому исполнитель принял на себя обязательства по заданию заказчика выполнить полный комплекс проектно-изыскательских работ, организовать проведение экспертиз  проектной документации  и результатов  инженерных  изысканий  в соответствии с техническими условиями на разработку проектно-сметной документации по объекту капитального строительства: «Установка узла доочистки хозбытовых сточных вод площадки МЗ», а заказчик обязался принять выполненные исполнителем работы (пункт 1.1 договора).

Общий срок выполнения работ с 01.08.2017 по 15.12.2017 (пункт 1.4 договора). Конкретные виды работ и сроки их выполнения определены Календарным планом (Приложение № 2 к договору).

Согласно пункту 1.5 договора работы по соответствующему пункту Календарного плана считаются выполненными исполнителем и принятыми заказчиком с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки проектных работ.

Общая стоимость работ согласно пункту 2.1 к договору составляет  10 650 000 руб., кроме того НДС 18 % - 1 917 000 руб.

В силу пункта 2.3 оплата выполненных исполнителем работ по договору осуществляется заказчиком на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки проектных работ по соответствующему пункту Календарного плана выполнения работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не ранее 30 (тридцати) календарных дней, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения от Исполнителя счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиям действующего законодательства.

Пунктами 1 и 2 Календарного плана предусмотрено, что исполнитель в период с 01.08.2017 по 15.09.2017 обязался выполнить и сдать заказчику Технические отчеты по инженерным изысканиям (пункт 1 Календарного плана), Задание на разработку проектно-сметной документации и Расчет стоимости строительства объекта (пункт 2 Календарного плана).

В соответствии с Техническими условиями, являющимися Приложением № 1 к договору, целью разрабатываемого ответчиком проекта являлось установка узла доочистки сточных вод площадки Медного завода от никеля до норматива допустимого сброса.

11.09.2017 в адрес заказчика в соответствии с Календарным планом выполнения работ,  исполнителем были подготовлены и выполнены инженерные изыскания, задание на разработку проектно-сметной документации, расчет стоимости строительства объекта (Исх. № 0277/2017 от 11.09.2017). Общая стоимость выполненных работ составила 2 360 000 руб.

14.09.2017 ответчик приостановил работы в виду изменения технологий доочистки хозбытовых сточных вод, что подтверждается письмом № ЗФ-105/606 от 14.09.2017.

Согласно пункту 4.1.6 договора в случае, если одной из сторон станут известны обстоятельства, препятствующие выполнению работ, или которые могут повлиять на сроки и стоимость работ по договору, то полномочный представитель этой стороны обязан уведомить в письменной форме о таких обстоятельствах полномочного представителя другой стороны по договору, в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения таких обстоятельств.

17.10.2017 в адрес истца были переданы результаты работ по договору на бумажном носителе и CD дисках, что подтверждается письмом № 0319/2017 от 17.10.2017 с отметкой вх. № ЗФ-105/1243 от 18.10.2017.

30.10.2017 в адрес истца поступили замечания к принятым работам с указанием на то, что работы выполнены на высоком инженерно-техническом уровне, полнота и достоверность полученных результатов соответствует требованиям технического задания и поставленной цели работ. При условии исправления корректурных замечаний рекомендована к приемке и оплате, что находит свое отражение в заключении (Приложение №3 к Письму № ЗФ-105/707 от 30.10.2017).

17.11.2017 указанные замечания были устранены и представлены ответчику письмом № 0319/2017 от 17.10.2017. Однако, 09.11.2017 в адрес истца от ответчика поступило уведомление о намерении расторгнуть договор в связи с изменением технологии доочистки хозбытовых сточных вод, что приведет удорожанию стоимости строительства объекта и нецелесообразности проведения дальнейших работ, что подтверждается письмом № ЗФ-105/725 от 09.11.2017, а 28.12.2017 в адрес истца от ответчика поступили новые замечания исх. № ЗФ-105/840 от 28.12.2017 со сроком устранения до 15.01.2018.

02.02.2018 ответчик в связи с неисполнением истом обязательств отказался от исполнения договора № 88-2779/17 от 31.08.2017.

30.04.2018 в адрес ответчика была направлена повторная претензия № 0051/2018 от 28.04.2018 с приложением соответствующих актов, счетов и счетов-фактур.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по спорному договору, истец по первоначальному иску обратился в Арбитражный суд Красноярского края с требованием о взыскании с Публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания Норильский никель" 2 360 000 руб. задолженности по договору №88-2779/17 от 31.08.2017.

В рамках встречного иска Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания Норильский никель" заявило требование о взыскании с общества с ограниченной ответственностью  "Сумма технологий очистки воды" 3 493 626 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств, 1 256 700 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств.

В соответствии с пунктом 7.1 договора в случае нарушения предусмотренного договором начального и/или конечного срока выполнения работ, а также сроков, установленных Календарным планом выполнения работ, исполнитель обязан уплатить заказчику пени в размере 0,2 % от цены работ по договору за каждый день просрочки.

Согласно пункту 7.5 договора, в случае если в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по договору, исполнение договора перестало представлять интерес для заказчика, заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке с направлением исполнителю соответствующего уведомления. При этом исполнитель также обязан уплатить заказчику штраф в размере 10 % от цены работ по договору.

Учитывая, что в срок до 15.09.2017 исполнителем не было исполнено обязательство по выполнению работ по 1 и 2 пунктам Календарного плана, акты приема-передачи выполненных работ в соответствии с условиями договора не подписаны, ответчику по встречному иску на основании пункта 7.1 договора начислена неустойка в размере 3 493 626 руб. за  период с 16.09.2018 по 02.02.2018 (139 дней) и штраф за ненадлежащее исполнение обязательств, что повлекло отказ заказчика от исполнения договора, на основании пункта 7.5 договора в сумме   1 256 700 руб.

В адрес ответчика по встречному иску была направлена претензия от 04.09.2018 № ЗФ-88-04-05/30 с требованием уплаты штрафных санкций.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, стороны обратились в арбитражный суд с соответствующими первоначальным и встречным исковыми заявлениями.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что между истцом и ответчиком заключен договор от 31.08.2017 № 88-2779/17 на выполнение комплекса работ, правоотношения по которому регулируются нормами  главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации

Согласно статье 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии со статьей 759 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

В силу статьи 760 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских  работ.

Статьей  761 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

В соответствии со статьей  762 Гражданского кодекса Российской Федерации  заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором: уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ; оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре; участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

При этом, установленная в статье 720 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность заказчика принять результат работ корреспондирует обязанности подрядчика, установленной в статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставить заказчику результат работ для осуществления такой приемки с осмотром результата работ.

Пунктами 1 и 2 Календарного плана предусмотрено, что исполнитель в период с 01.08.2017 по 15.09.2017 обязался выполнить и сдать заказчику Технические отчеты по инженерным изысканиям (пункт 1 Календарного плана), Задание на разработку проектно-сметной документации и Расчет стоимости строительства объекта (пункт 2 Календарного плана).

Как следует из материалов дела, письмом № 0277/2017 от 11.09.2017 г. исполнителем были переданы ответчику проекты предварительных расчетов стоимости оборудования и реализации проекта в целом при использовании схем очистки технологией как Ме1а1soгЬ так и методом Электрокоагуляции в ответ на запрос ответчика от 29.08.2017 № ЗФ-105/561 о дополнительной информации и документов по предлагаемой истцом новой схеме доочистки.

В соответствии с Техническими условиями, являющимися Приложением № 1 к Договору, целью разрабатываемого истцом проекта являлась установка узла доочистки сточных вод площадки Медного завода от никеля до норматива допустимого сброса.

Согласно Технико-коммерческому предложению истца от 10.10.2016 разрабатываемая проектная документация предусматривала технологию доочистки сточных вод с использованием полимерного комплексообразующего реагента Ме1а1soгЬ.

В ходе исполнения договора истцом было установлено, что применение полимерного комплексообразующего реагента Ме1а1soгЬ не привело к очистке воды от никеля до требуемых Техническими условиями нормативов, о чем истец уведомил ответчика в письме от 14.08.2017 № 0245/2017. При этом, истец предложил заказчику рассмотреть и согласовать замену реагента Ме1а1soгЬ на установку Электрокоагуляции. Замена в проекте на альтернативный метод Электрокоагуляции не повлияла на изменение ни одного из существенных условий договора, заключенного между истцом и подрядчиком (стоимость договора № 88-2779/17 от 31.08.2017 не изменилась в связи с заменой на альтернативный метод Электрокоагуляции; замена на альтернативный метод Электрокоагуляции была связана с достижением цели разрабатываемого истцом проекта).

Таким образом, довод ответчика о том, что письмо от 11.09.2017 свидетельствует только о направлении дополнительно запрошенной информации и документов, касающихся предложенной истцом новой схемы доочистки сточных вод, а не о выполнении работ по 1 и 2 пунктам Календарного плана не состоятелен, поскольку данные документы и являются результатом работ.

В соответствии с пунктом 1.1 договора истец принял на себя обязательства выполнить по заданию заказчика полный комплекс проектно-изыскательских работ, организовать (по согласованию с заказчиком) проведение экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с техническими условиями на разработку проектно-сметной документации в соответствии с Приложением 1 по объекту капитального строительства: «Установка узла доочистки хозбытовых сточных вод площадки МЗ».

Согласно Техническим условиям (Приложение 1) конкретная технология - Ме1а1soгЬ или Электрокоагуляции не указана, равно как и условие о согласовании избранной технологии, поскольку основным существенным условием предъявленных требований является выполнение проекта (и его частей) по установке узла доочистки сточных вод площадки Медного завода для снижения никеля до норматива допустимого сброса, с прохождением госэкспертизы. Условие о включении в проект конкретной технологии не указано. Кроме того, до подписания договора (31.08.2018) заказчик был надлежаще осведомлен о том, что Ме1а1soгЬ будет заменен на аналог - Электрокоагуляции, что подтверждается в письме от 14.08.2017 № 0245/2017 и не опровергается самим заказчиком, тем самым цель Заказчика по снижению норм допустимого сброса будет достигнута, а использование аналога не привнесет в водный объект дополнительных химических соединений.

14.09.2017 ответчик за 1 (один) день до подписания акта выполненных работ приостановил работы в виду изменения технологий доочистки хозбытовых сточных вод, что подтверждается письмом № ЗФ-105/606 от 14.09.2017.

При этом, в соответствии с пунктом 4.3.1 договора заказчик имеет право в любое время приостановить выполнение работ полностью или частично, направив исполнителю уведомление о таком приостановлении не менее чем за 10 рабочих дней до даты, с которой выполнение должно быть приостановлено.

Таким образом, в соответствии с условиями договора заказчик обязан был уведомить исполнителя о приостановке работ 31.08.2017 (дата заключения договора).

Согласно пункту 5.1 договора порядок сдачи и приемки выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложением № 4 договора.

Приложением № 4 договора определен порядок передачи по электронному виду - 1 рабочий день и печатный экземпляр 10 рабочих дней. При этом обязанность о передаче с сопроводительным письмом по акту передачи документации для прохождения входного контроля на бумагоносителе в 3 (трех) экземплярах и электронном носителе (СD диск) в формате PDF определен только для пунктов 3,5 Календарного плана. Исполнителем были предъявлены работы по 1,2 пунктам Календарного плана, соответственно требование заказчика о соблюдении данного порядка к передаче результата работ по 1 и 2 пунктам Календарного плана несостоятельно.

В соответствии с пунктом 4.2.14 договора вся документация, которая передается сторонами друг другу, должна передаваться по акту, составленному в произвольной форме (с полной описью передаваемой документации) той стороны, которая передает эту документацию.

17.10.2017 в адрес заказчика были переданы результаты работ по договору на бумажном носителе и CD дисках, что подтверждается письмом № 0319/2017 от 17.10.2017 с отметкой вх. № ЗФ-105/1243 от 18.10.2017 вместе с актами выполненных работ и счетами, таким образом, датой обращения истца за оплатой  выполненных работ (до даты приостановки) является 17 октября 2017 года.

В соответствии с пунктом 4.2.16 договора основанием для отказа в приемке работ является несоответствие Документации Техническим условиям (Приложение 1 к договору), требованиям законодательства РФ, нормативным документам РФ и государственным стандартам, действующим на дату исполнения обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Статья 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает возможность составления одностороннего акта. Названная норма защищает интересы исполнителя, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку при фактической сдаче результатов работ.

В соответствии с порядком сдачи и приемки документации, определенной в Приложении № 4 договора, срок наличия и направления замечаний составляет - 1 рабочий день, рассмотрение и устранение замечаний -15 рабочих дней.

30.10.2017 в адрес истца поступили замечания к принятым работам с указанием на то, что работы выполнены на высоком инженерно-техническом уровне, полнота и достоверность полученных результатов соответствует требованиям технического задания и поставленной цели работ. При условии исправления корректурных замечаний рекомендована к приемке и оплате, что находит свое отражение в служебной записке № ЗФ-42/589 от 27.10.2017 и письме № ЗФ-105/707 от 30.10.2017.

17.11.2017 указанные замечания были устранены и представлены ответчику письмом № 0319/2017 от 17.10.2017, однако, 09.11.2017 в адрес истца от ответчика поступило уведомление о намерении расторгнуть договор в связи с изменением технологии доочистки хозбытовых сточных вод по причине удорожания стоимости строительства объекта и нецелесообразности проведения дальнейших работ, что подтверждается письмом № ЗФ-105/725 от 09.11.2017, а 28.12.2017 в нарушение срока, установленного в Приложении № 4 к договору, в адрес истца от ответчика поступили новые замечания (№ ЗФ-105/840 от 28.12.2017). Указанные замечания ответчика от 28.12.2017 были предъявлены только по 1-ому этапу работ, замечаний по 2-ому этапу работ предъявлено не было ни 30.10.2017 , ни 28.12.2017. Кроме того, претензии (замечания) ответчика от 28.12.2017 по качеству работ были направлены после обращения истца за оплатой работ (17.10.2017) и уже после окончания срока проверки и предъявления замечаний к выполненным работам.

Мотивированного отказа от приемки работ заказчиком в адрес исполнителя в установленные договором так и не направлялось, наоборот рекомендована к приемке и оплате в указанных замечаниях от 30.10.2017 при условии исправления корректурных замечаний.

Ссылки в замечаниях от 28.12.2017 на то, что обнаруженные недостатки (шрифт изменить, убрать фразу и т.д.), которые бы исключили возможность использования результата работ для указанной в договоре № 88-2779/17 от 31.08.2017 цели (снижение от никеля до норматива допустимого сброса) не могут быть устранены исполнителем - отсутствуют. Замечания от 28.12.2017 поступили в адрес исполнителя в нарушение сроков предъявления замечаний в соответствии с Приложением № 4 договора. Учитывая срок для их устранения - 15 рабочих дней - 29 января 2018, 02 февраля 2018 заказчиком расторгнут договор в одностороннем порядке ввиду нарушения сроков по выполнению работ, приостановленных им 14.09.2017.

Отказ от исполнения договора подряда направлен заказчиком после получения им результатов выполненных работ, что не соответствует требованиям статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливая обязанность заказчика при одностороннем отказе от договора уплатить подрядчику часть согласованной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от договора, не определяет срок, в который подрядчик должен предъявить заказчику результат фактически выполненных работ для того, чтобы иметь право на получение оплаты.

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ лишь в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договорю строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком (пункт 6 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом в силу части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заказчик должен представить доказательства обоснованного отказа от подписания актов выполненных работ.

Исходя из предмета и оснований заявленных требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения дела, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, руководствуясь действующим законодательством, с учетом того обстоятельства, что мотивированного отказа от приемки работ ответчиком, в сроки установленные договором, не предъявлено, суд удовлетворяет требование общества с ограниченной ответственностью  "Сумма технологий очистки воды" о взыскании с публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания Норильский никель" 2 360 000 руб. задолженности.

В рамках встречного иска Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания Норильский никель" заявило требование о взыскании с общества с ограниченной ответственностью  "Сумма технологий очистки воды" 3 493 626 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств, 1 256 700 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 7.1 договора в случае нарушения предусмотренного договором начального и/или конечного срока выполнения работ, а также сроков, установленных Календарным планом выполнения работ, исполнитель обязан уплатить заказчику пени в размере 0,2 % от цены работ по договору за каждый день просрочки.

Согласно пункту 7.5 договора, в случае если в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по договору, исполнение договора перестало представлять интерес для заказчика, заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке с направлением исполнителю соответствующего уведомления. При этом исполнитель также обязан уплатить заказчику штраф в размере 10 % от цены работ по договору.

Пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктами 1 и 2 Календарного плана предусмотрено, что исполнитель в период с 01.08.2017 по 15.09.2017 обязался выполнить и сдать заказчику Технические отчеты по инженерным изысканиям (пункт 1 Календарного плана), Задание на разработку проектно-сметной документации и Расчет стоимости строительства объекта (пункт 2 Календарного плана).

Учитывая, что в срок до 15.09.2017 исполнителем не было исполнено обязательство по выполнению работ по 1 и 2 пунктам Календарного плана, акты приема-передачи выполненных работ в соответствии с условиями договора не подписаны, ответчику по встречному иску на основании пункта 7.1 договора начислена неустойка в размере 3 493 626 руб. за  период с 16.09.2018 по 02.02.2018 (139 дней) и штраф за ненадлежащее исполнение обязательств, что повлекло отказ заказчика от исполнения договора, на основании пункта 7.5 договора в сумме   1 256 700 руб.

Исследовав представленные в материалы дела документы, заслушав доводы представителей сторон, суд приходит к выводу том, что вина подрядчика в нарушение срока выполнения работ отсутствует, при этом суд исходит из следующего.

В соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

На основании пункта 3 статьи 405 Кодекса должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Положения пункта 3 статьи 405 и пункта 1 статьи 406 Гражданского кодекса сформулированы императивно, не могут быть изменены соглашением сторон и независимо от их заявлений подлежат применению судами.

Требования публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания Норильский никель" основаны на ненадлежащем исполнении договорных обязательств, что повлекло отказ заказчика от исполнения договора.

Как следует из представленных документов, отказ заказчика от договора связан с потерей интереса к данным работам в связи с удорожанием строительства объекта (письмо № ЗФ-105/725 от 09.11.2017).

02.02.2018 ответчик в связи с неисполнением истом обязательств (неоднократное не устранение замечаний) отказался от исполнения договора № 88-2779/17 от 31.08.2017.

При принятии заказчиком первоначального результата работ 30.10.2017 в адрес истца поступили замечания к принятым работам с указанием на то, что работы выполнены на высоком инженерно-техническом уровне, полнота и достоверность полученных результатов соответствует требованиям технического задания и поставленной цели работ. При условии исправления корректурных замечаний рекомендована к приемке и оплате, что находит свое отражение в заключении (Приложение №3 к Письму № ЗФ-105/707 от 30.10.2017).

Кроме того, 14.09.2017 ответчик за 1 (один) день до подписания акта выполненных работ по 1, 2 этапам приостановил работы в виду изменения технологий доочистки хозбытовых сточных вод, что подтверждается письмом № ЗФ-105/606 от 14.09.2017.

При этом, в соответствии с пунктом 4.3.1 договора заказчик имеет право в любое время приостановить выполнение работ полностью или частично, направив исполнителю уведомление о таком приостановлении не менее чем за 10 рабочих дней до даты, с которой выполнение должно быть приостановлено.

Таким образом, в соответствии с условиями договора заказчик обязан был уведомить исполнителя о приостановке работ 31.08.2017 (дата заключения договора), что свидетельствует об отсутствии намерений заказчика при подписании договора надлежащим образом исполнять свои обязательства.

Кроме того, сторонами не представлено соблюдение условий пунктов 4.3.3, 4.3.4 договора, предусматривающих согласование порядка и сроков возобновления работ.

Требование истца по встречному о взыскании неустойки как способа обеспечения обязательства, к которому заказчик  фактически утратил интерес, является злоупотреблением правом.

Заказчик рассматривает взыскиваемую неустойку как способ обеспечения договорного обязательства по передаче результата работ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в последнем абзаце п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации", как следует из статьи 10 Кодекса, отказ в защите права лицу, злоупотребившему правом, означает защиту нарушенных прав лица, в отношении которого допущено злоупотребление.

Таким образом, непосредственной целью названной санкции является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, пострадавшего от этого злоупотребления.

Следовательно, для обеспечения баланса прав сторон суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающего соответствие своих действий по осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что факт нарушения обязательств не  подтвержден, суд признает не обоснованным требование публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания Норильский никель" о взыскании 3 493 626 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств, 1 256 700 руб. штрафа.

При таких обстоятельствах, встречные исковые требования удовлетворению не подлежат.

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истец по первоначальному иску при подаче искового заявления о взыскании 2 360 000 руб. задолженности платежным поручением №1170 от 23.07.2018  перечислил 34 800 руб. государственной пошлины.

Истец по встречному иску при подаче искового заявления  платежным поручением № 27432 от 11.09.2018 перечислил 48 252 руб. государственной пошлины.

Принимая во внимание результат рассмотрения настоящего спора, расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение первоначального искового заявления в сумме   34 800 руб., подлежат взысканию с ответчика по первоначальному иску в пользу истца по первоначальному иску; по результатам рассмотрения встречного иска 46 752 руб. государственной пошлины подлежит отнесению на истца по встречному иску; 1 500  руб. государственной пошлины, уплаченной по  платежному поручению № 27432 от 11.09.2018, подлежит возврату публичному акционерному обществу "Горно-металлургическая компания Норильский никель" из федерального бюджета.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания Норильский никель" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Сумма технологий очистки воды" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 360 000 руб. задолженности, 34 800 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении  встречного иска отказать.

Возвратить публичному акционерному обществу "Горно-металлургическая компания Норильский никель" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 1 500  руб. государственной пошлины, уплаченной по  платежному поручению № 27432 от 11.09.2018.

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

 

Судья

Е.А. Куликовская