РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-209158/22-80-1542

г. Москва

07 апреля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 января 2023 года

Полный текст решения изготовлен 07 апреля 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Пронина А.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бобровой М.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

истец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ РЕГИОН РАЗВИТИЕ" (295022, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ ГОРОД, БОРОДИНА УЛИЦА, ДОМ 18Д, ОФИС 209 ЛИТЕР А, ОГРН: 1159102071622, Дата присвоения ОГРН: 11.03.2015, ИНН: 9102174958)

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗРЕГИОН" (119415, ГОРОД МОСКВА, ВЕРНАДСКОГО ПРОСПЕКТ, ДОМ 53, ОГРН: 1107746473284, Дата присвоения ОГРН: 09.06.2010, ИНН: 7729657870)

о взыскании 3 057 105 руб. 73 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: Ермолина Л.Ю. по доверенности от 14.12.2021 г.

от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ РЕГИОН РАЗВИТИЕ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗРЕГИОН" о взыскании пени в размере 3 057 105 руб. 73 коп.

Истец поддержал исковые требования  в полном объеме.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не явился. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы истца, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 09.01.2019 г. между ООО «ССК «Газрегион» и ООО «Строй Регион Развитие» был заключен договор № 1-А-РЕК-2019/СГМ 18-012 на выполнение работ по строительству объекта. 

В соответствии с п. 4.2 договора ООО «ССК «Газрегион» принял на себя обязательство принять работы и оплатить их в течение 20 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2021 г. по делу №А40-127928/21-5-835 были удовлетворены исковые требования ООО "СТРОЙ РЕГИОН РАЗВИТИЕ" к ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗРЕГИОН" на сумму 18 760 196 руб. 60 коп., возникшие из договора.

Данным решением установлены обстоятельства, которые согласно п.2 ст. 69 АПК РФ не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела , в котором участвуют те же лица, поскольку эти обстоятельства установлены вступившим в законную силу судебным актом (решением) Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2021 года по делу № А40-127928/21-5-835:

- заключения 09.01.2019 г. договора, выполнения работ на сумму 36 320 236,81 руб.,;

- частичной оплаты в сумме 17 560 040,21 руб.;

- наличия задолженности в сумме 18 760 196 рублей 60 копеек.

Данное Решение не обжаловано, вступило в силу 22.10.2021 г.

ООО «Строй Регион Развитие» выполнило работы на сумму 36 320 236,81 руб., в т. ч. по акту приемки работ от 18.06.2019 на сумму 17 491 790,21 руб, по акту приемки работ от 29.08.2019 на сумму 8 995 678,90 руб. и по акту приемки работ от 23.09.2019 на сумму 9 832 768,70 руб.

ООО «ССК «Газрегион» оплатило платежным поручением №11021 от 14.08.2019 только работы по акту от 18.06.2019 г. на сумму 17 491 790,21 руб. и стороны по Договору произвели актом №137 зачет встречных однородных требований от 30.09.2019 на сумму 68 250,00 руб., что не покрыло имеющейся задолженности ответчика по актам от 29.08.2019 на сумму 8 995 678,90 руб. и от 23.09.2019 на сумму 9 832 768,70 руб.

Согласно П. 4.2 договора, оплата за выполненные работы производится в течение 20 календарных с даты предоставления и подписания форм КС-2, КС-3.

Указанные документы были подписаны сторонами 28.08.2019г., срок оплаты истек 18.09.2019г (20 календарных дней). Таким образом, начало срока неисполнения обязательства по оплате выполненных строительно-монтажных работ на сумму 8 927 428,90 (8 995 678,90 руб. - 68 250 руб.) - 19.09.2019 г., на сумму 9 832 768,70 рублей - с 15.10.2019 г. 

Согласно п. 20.13 договора он действует до полного выполнения всех обязательств сторонами. Следовательно, в случае неисполнения обязательств стороны несут ответственность в соответствии с условиями договора.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 7.16 договора предусмотрено, что в случае неисполнения обязанностей по договору, подрядчик уплачивает пени, штрафы, в соответствии с п. 12.1 договора. В соответствии с п. 12.1.2 субподрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафы, пени), в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Согласно письму газпромбанка № 02-3/1171 об оплате исполнительного листа от 18.02.2022г. сумма основного долга в размере 18 760 196.0 рублей была оплачена ООО «ССК «Газрегион». Денежные средства поступили на счет ООО «СРР» 17 февраля 2022 г.

Согласно расчету истца, проверенного судом и не оспоренного ответчиком, сумма пени составила 3 057 105 руб. 73 коп. Доказательств чрезмерности заявленной ко взысканию суммы пени, ответчик суду не представил. Само по себе ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ в отсутствии доказательств чрезмерности, не является основанием для снижения суммы неустойки.

Поскольку ответчик не представил доказательств, что пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, ответчик не является банкротом и в отношении него не подано заявление о банкротстве, что подтверждается соответствующей информацией с официального сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве https://bankrot.fedresurs.ru, не указал уважительных причин неисполнения обязательства в сроктребования истца о взыскании с ответчика заявленной суммы неустойки представляются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам.

В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика. 

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307, 309, 310, 330, 333 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗРЕГИОН"  в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ РЕГИОН РАЗВИТИЕ" пени в размере 3 057 105 (Три миллиона пятьдесят семь тысяч сто пять) руб. 73 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 38 286 (Тридцать восемь тысяч двести восемьдесят шесть) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья                                                                                       Пронин А.П.