Арбитражный суд Московской области  107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-66285/17

13 сентября 2017 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2017 года  Полный текст решения изготовлен 13 сентября 2017 года.  

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Досовой М.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Ресанта Инвест» к Комитету по управлению имуществом города Дубны  Московской области о взыскании задолженности по муниципальному контракту и  неустойки,  

при участии в судебном заседании от истца – не явился, извещен, от ответчика – не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Ресанта Инвест» (далее – ООО  «Ресанта Инвест», истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к  Комитету по управлению имуществом города Дубны Московской области (далее –  Комитет) о взыскании задолженности по муниципальному контракту от 20.06.2016 №  319071-16ЭА в размере 995 941 руб. 92 коп., неустойки в размере 77 251 руб. 88 коп., а  также неустойки, начисленной на сумму долга с 16.08.2017 по день фактического  исполнения обязательства из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты.  

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного  разбирательства, в судебное заседание не явились. В соответствии со статьями 123, 156  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным  рассмотреть дело в отсутствие представителей сторон по имеющимся материалам дела.  

Ответчик представил отзыв на иск, согласно которому возражал против  удовлетворения исковых требований в части взыскания суммы долга в связи с его оплатой,  заявил ходатайство о снижении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации.  

В связи с отсутствием возражений участвующих в деле лиц суд в соответствии с  частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  завершил предварительное судебное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании  арбитражного суда первой инстанции.  

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд находит иск  подлежащим удовлетворению в части.  

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской  Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата  выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику  обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что  работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика  досрочно.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных  работ является сдача по акту результата работ заказчику и принятие его последним.  

Как следует из материалов дела, 20.06.2016 между ООО «Ресанта Инвест»  (подрядчик) и Комитетом (заказчик) заключен муниципальный контракт № 319071-16ЭА,  по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить работы по  ремонту нежилых помещений первого этажа по адресу: 

<

...>, а заказчик принял на себя обязательства принять результат  работ и оплатить в порядке и на условиях договора.  

Согласно пункту 2.1 контракта стоимость работ составляет 995 941 руб. 92 коп. 

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.  

Факт надлежащего исполнения ООО «Ресанта Инвест» обязательств подрядчика  подтвержден актом о приемке выполненных работ, подписанным сторонами без  разногласий и возражений, а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат по  форме КС-3.  

Претензией от 17.03.2017 № 2-17/03 истец обращался к ответчику с требованием  оплатить задолженность. Ответа на претензию не поступило.  

Истцом указано, что оплата за выполненные работы ответчиком не произведена, в  связи с чем его долг составляет 995 941 руб. 92 коп.  

В отзыве ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь  на полную оплату долга.  

Судом установлено, что задолженность ответчика в размере 995 941 руб. 92 коп.  погашена в полном объеме, о чем свидетельствует представленное в материалы дела  платежное поручение от 17.08.2017 № 843.  

Таким образом, основания для взыскания суммы основного долга у суда не имеется. 

Согласно пункту 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения заказчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или  ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,  поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,  пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается  контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок  суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,  предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,  

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде  фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством  Российской Федерации.  

Пунктом 7.1 контракта также предусмотрено, что в случае просрочки исполнения  заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, подрядчик вправе потребовать  уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в  размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы (пункт 7.2  контракта).  

В связи с нарушением сроков оплаты выполненных работ у ответчика возникла  обязанность уплатить истцу предусмотренную законом и контрактом неустойку.  

Истцом начислена к взысканию с ответчика неустойка в общем размере 77 251 руб.  88 коп., рассчитанная за период с 16.12.2016 по 15.08.2017.  

В отзыве ответчик просил о снижении подлежащей взысканию неустойки, полагая,  что заявленный размер неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения  обязательств. Контррасчет суммы неустойки ответчиком не представлен.  

Статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает право  суда уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности  последствиям нарушения обязательства.  

С учетом компенсационного характера гражданско-правовой ответственности под  соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский  кодекс Российской Федерации предполагает выплату кредитору такой компенсации его  потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.  

Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - при явной  несоразмерности неустойки последствиям нарушения права. При этом явная  несоразмерность неустойки должна быть очевидной.  

Согласно пункту 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского  кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» бремя  доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора  возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться,  в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть  вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1  статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности  исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия  задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или  иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения  обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на  день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у  должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами  (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить  основанием для снижения неустойки.  

Суд, исходя из анализа всех обстоятельств дела, оценки соразмерности заявленных  сумм и возможных финансовых последствий для каждой из сторон, приходит к выводу об  отсутствии оснований для уменьшения заявленного размера неустойки в связи с ее явной  несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.  

Представленный истцом расчет размера неустойки соответствует условиям  муниципального контракта о порядке и сроке оплаты, ответчиком в порядке статьи 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не оспорен.  

В абзаце втором пункта 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о  возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», разъяснено, что в случае  добровольного удовлетворения исковых требований ответчиком после обращения истца в  суд и принятия судебного решения по такому делу судебные издержки также подлежат  взысканию с ответчика.  

Таким образом, если ответчик после вынесения определения о принятии искового  заявления к производству удовлетворил исковое требование истца добровольно,  понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с  ответчика в его пользу.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Комитета по управлению имуществом города Дубны Московской  области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ресанта Инвест» 77 251 руб.  88 коп. неустойки и 23 732 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате государственной  пошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия.  

Судья М.В. Досова