1012/2019-12931(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-12113/2018

г. Чебоксары

11 февраля 2019 года

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи Коркиной О.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью "Справедливость", ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул.  Ярославская д. 76. оф. 518,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Стройсфера", ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, г. Чебоксары, Чувашская  Республика, проезд Дорожный д. 4,  

с привлечением третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования  относительно предмета спора: ФИО2, ФИО3,  

о взыскании 261 917 руб. 96 коп. неустойки и 50% штрафа (в редакции уточнения  от 06.12.2018),  

при участии от истца – ФИО4 по доверенности от 11.01.2019 (сроком на  три года),  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Стройсфера" в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Справедливость" 309 119 (Триста девять тысяч сто девятнадцать) руб. 80 коп.  неустойки за период с 01.11.2017 по 01.02.2019, 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.  штрафа, 5 091 (Пять тысяч девяносто один) руб. в возмещение расходов по уплате  государственной пошлины, всего 364 210 (Триста шестьдесят четыре тысячи  двести десять) руб. 80 коп.  

В остальной части исковые требования отклонить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Стройсфера" в доход федерального бюджета 5 091 (Пять тысяч  девяносто один) руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья О.А. Коркина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 10.07.2018 16:20:29

 Кому выдана Коркина Оксана Анатольевна