АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Ленина 76,  тел. 61-92-78

               http://www.altai-krai.arbitr.ru    е-mail: а03.info@arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А03-22310/2018

г. Барнаул

20 мая 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 мая 2019г.

Полный текст решения изготовлен 20 мая 2019г.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН 

<

***>) к Комитету жилищно – коммунального хозяйства и строительства Администрации г. Камень – на – Оби Алтайского края (ОГРН 

<

***>), муниципальному образованию «Город Камень – на –Оби Каменского района Алтайского края» в лице Адмиинстрации Каменского района Алтайского края (ОГРН 

<

***>) о взыскании 90 712 руб. 45 коп. пени, 

при участии представителей сторон:

от истца: не явился, извещен,

от ответчиков: не явились, извещены, 

от третьего лица: не явился, извещен

У С Т А Н О В И Л:

индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском к Комитету жилищно – коммунального хозяйства и строительства Администрации г. Камень – на – Оби Алтайского края, муниципальному образованию «Город Камень – на –Оби Каменского района Алтайского края» в лице Администрации Каменского района Алтайского края  о взыскании 90 712 руб. 45 коп. пени.

Исковые требования мотивированы нарушением срока оплаты выполненных работ по контрактам  № 75, № 76, № 77 и № 78, заключенным с Муниципальным образованием Город Камень – на – Оби Алтайского края в лице Комитета жилищно – коммунального хозяйства и строительства Администрации г. Камень – на – Оби.

В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, о времени и месте рассмотрения спора извещены надлежаще, в связи с чем судебное заседание проводится в их отсутствие.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

07 декабря 2015г. между муниципальным образование Город Камень – на – Оби Алтайского края в лице комитета по жилищно – коммунальному хозяйству и строительству Администрации г. Камень – на – Оби (заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) заключен контракт № 75, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика изготовить 3 снежные фигуры для новогоднего городка (символ года), а заказчик – принять и оплатить выполненные работы в порядке, определенном настоящим договором.

В соответствии с пунктом 2.1. контракта стоимость работ составляла 80 000 рублей. В соответствии с пунктом 2.2. контракта №75 оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

Согласно акту о приемке работ от 28 декабря 2015г. работы по контракту № 75 на сумму 80 000 руб. выполнены и приняты заказчиком.

В установленный контрактом №75 срок оплата в полном объеме не произведена, осуществлен частичный расчет в сумме 50 000 рублей (08 февраля 2016г. в размере 20 000 руб. и 03 марта 2016г. в размере 30 000 руб.). 

С учетом этого, задолженность по состоянию на 22 октября 2018г. по контракту № 75 составляла 30 000 руб.

07 декабря 2015 года между муниципальным образование Город Камень – на – Оби Алтайского края в лице комитета по жилищно – коммунальному хозяйству и строительству Администрации г. Камень – на – Оби (заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) заключен контракт (договор) №76 на выполнение работ по изготовлению и установке снежных горок для новогоднего городка.

Согласно пункту 2.1. контракта стоимость работ составляет 85 000 рублей. В соответствии с пунктом 2.2. контракта №76 оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

Согласно акту о приемке работ от 28 декабря 2015г. работы по контракту №76 выполнены в полном объеме и сданы ответчику.

В установленный контрактом №76 срок оплата ответчиком не произведена, в связи с чем у ответчика перед истцом по состоянию на 22 октября 2018г. образовалась задолженность по контракту в сумме 85 000 руб.

07 декабря 2015г. между муниципальным образование Город Камень – на – Оби Алтайского края в лице комитета по жилищно – коммунальному хозяйству и строительству Администрации г. Камень – на – Оби (заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) заключен контракт (договор) №77  на выполнение работ по художественному оформлению (устройство барельефов) для новогоднего городка.

Согласно пункту 2.1. контракта №77 от 07 декабря 2015г. стоимость работ составляла 99 800 рублей. В соответствии с пунктом 2.2. контракта №77 оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

28 декабря 2015 года работы по контракту №77 были выполнены в полном объеме и сданы ответчику, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ №77.

В установленный контрактом №77 срок оплата ответчиком произведена не была, в связи с чем у ответчика перед истцом по состоянию на 22 октября 2018г. сложилась задолженность по указанному контракту в сумме 99 800 руб.

07 декабря 2015г. между муниципальным образование Город Камень – на – Оби Алтайского края в лице комитета по жилищно – коммунальному хозяйству и строительству Администрации г. Камень – на – Оби (заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (подрядчик) заключен контракт (договор) №78 на выполнение эскизных работ и изготовление декоративных вставок, баннера для новогоднего городка

Согласно пункту 2.1. контракта №78 стоимость работ составила 83 000 руб. В соответствии с пунктом 2.2. контракта №78 оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

28 декабря 2015 года работы по контракту №78 выполнены в полном объеме и сданы ответчику, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ №78.

В установленный контрактом №78 срок оплата выполненных работ произведена не была, в связи с чем у ответчика перед истцом по состоянию на 22 октября 2018г. образовалась задолженность на сумму 83 000 руб.

Всего по вышеуказанным контрактам задолженность заказчика по состоянию на 22 октября 2018г. составила 297 800 руб.

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 20 июня 2018г. по делу №А03-5584/2016 с Комитета жилищно – коммунального хозяйства и строительства Администрации г. Камень – на – Оби Алтайского края в пользу ФИО2 взыскано 297 800 руб. долга.

Полагая, что ответчиками допущена просрочка оплаты выполненных работ, истец обратился в суд с настоящим иском.

Давая оценку отношениям, суд полагает, что между сторонами заключены договоры подряда, к которым подлежат  применению положения главы 37 Гражданского кодекса РФ и положения части 1 Гражданского кодекса РФ.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (ст.330 ГК РФ).

Согласно пункту 5 статьи 34 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013г. № 44-фз в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Как следует из подхода, изложенного в Определении Верховного Суда РФ от 04 декабря 2018г. № 302-ЭС18-10991 по делу №А33-16241/2017, определенность в отношениях сторон по вопросу о размере неустойки, подлежащейуплате в связи с допущенной подрядчиком просрочкой выполнения работ по контракту, наступает в момент окончания исполнения таких обязательств, в связи с чем при расчете неустойки следует исходить из ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на день прекращения обязательства.

Проверив расчеты неустойки по контрактам, суд полагает, что они составлены неверно, поскольку истец не учитывает, что срок оплаты наступает по истечении 30 рабочих, а не календарных дней со дня подписания актов о приемке работ. Кроме того, истец не учитывает, что в случае частичной оплаты долга, к сумме оплаченного долга подлежит применению ставка Центрального банка России, действовавшая на момент оплаты части долга, а в оставшейся части подлежит применению ставка Центрального банка России, действующая на дату вынесения судебного акта.

С учетом изложенного, расчет неустоек по контрактам будет следующим:

По контракту № 75 от 07 декабря 2015г. за период начисления неустойки было два платежа 08 февраля 2016г. – 30 000 руб. и 03 марта 2016г. На указанные даты действовала ставка Банка России – 11%. В оставшейся части подлежит применению ставка 7,75, поскольку оставшиеся платежи по указанному контракту произведены в 2019г., когда действовала ставка Банка России – 7,75%.

С учетом того, что акт о приемке работ по контракту № 75 подписан 28 декабря 2015г., срок оплаты истекает 16 февраля 2016г. (28 декабря 2015г. +30 рабочих дней), в связи с чем неустойка подлежит начислению с 17 февраля 2016г.

С 17 февраля 2016г. по 03 марта 2016г. задолженность ответчика составляла 60 000 руб. Поскольку ответчиком была произведена 03 марта 2016г. оплата в сумме 30 000 руб., размер неустойки составит: 30 000 х 11%/300х 16=176; 30 000 х 7,75%/300х16 =124. Всего: неустойка составит 300 руб.

С 04 марта 2016г. по 22 октября 2018г. неустойка составит 7 463 руб. 25 коп.: 30 000 х 7,75%/300х963 =7463,25.

Таким образом, по контракту № 75 от 07 декабря 2015г. неустойка по состоянию на 22 октября 2018г. составит 7 763 руб. 25 коп.

По контракту № 76 от 07 декабря 2015г. акт о приемке работ был подписан 28 декабря 2015г., в связи с чем срок оплаты истек 16 февраля 2016г. (28 декабря 2015г. + 30 рабочих дней), в связи с чем неустойка за период с 17 февраля 2016г. по 22 октября 2018г. составит 21 497 руб. 21 коп.: 85 000 руб. х 7,75%/300х 979 =21 497,21 руб.

По контракту № 77 от 07 декабря 2015г. акт о приемке работ был подписан 28 декабря 2015г., в связи с чем срок оплаты истек 16 февраля 2016г. (28 декабря 2015г. +30 рабочих дней), в связи с чем неустойка за период с 17 февраля 2016г. по 22 октября 2018г. составит 25 240 руб. 25 коп.: 99 800 руб. х 7,75%/300 % х 979 =25 240,25 руб.

По контракту № 78 от 07 декабря 2015г. акт о приемке работ был подписан 28 декабря 2015г., в связи с чем срок оплаты истек 16 февраля 2016г. (28 декабря 2015г. +30 рабочих дней), в связи с чем неустойка за период с 17 февраля 2016г. по 22 октября 2018г. составит 20 991 руб. 39 коп.: 83 000 руб. х 7,75%/300 % х 979 =20 991,39 руб.

Таким образом, общий размер неустойки по состоянию на 22 октября 2018г. по четырем контрактам составит 75 492 руб. 10 коп.

Доводы ответчика о частичной оплате в 2019г. суммы долга по указанным контракта, не имеют правового значения, поскольку неустойка рассчитана истцом по состоянию на 22 октября 2018г., т.е. за период, предшествующий оплатам.

С учетом изложенного, суд признает обоснованными требования о взыскании неустойки в сумме 75 492 руб. 10 коп. Оснований для взыскания неустойки в оставшейся части суд не находит.

Согласно исковому заявлению, истец просил взыскать неустойку с комитета по жилищно –коммунальному хозяйству и строительству администрации г. Камень – на – Оби Алтайского края и с муниципального образования «Город Камень – на – Оби Алтайского края» в лице администрации Каменского района Алтайского края.

Как следует из материалов дела, задолженность по всем четырем контрактам взыскана с Комитета по жилищно – коммунальному хозяйству и строительству администрации г. Камень – на - Оби Алтайского края, действующего от имени муниципального образования.

В силу пункта 2 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации                              от имени муниципальных образований своими действиями могут приобретать и осуществлять права и обязанности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

По искам к муниципальному образованию – комитет, являясь представителем муниципального образования, в силу положений пункта  2 статьи 125 ГК РФ и пункта  3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации выступает в суде в качестве ответчика не от собственного имени, а от имени муниципального образования, представляя интересы муниципального образования – Город Камень – на - Оби.

С учетом положений статей 125, 126 ГК РФ, статьи 158 БК РФ, взыскание с публично-правового образования производится за счет его казны.

Таким образом, лицом обязанным по контрактам являлось муниципальное образование Город Камень – на – Оби Алтайского края в лице комитета по жилищно – коммунальному хозяйству и строительству администрации г. Камень – на – Оби за счет казны муниципального образования Город Камень –на Оби Алтайского края. 

Данный вывод согласуется с разъяснениями Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенными в абзаце третьем пункта 2 Постановления N 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» и поддержан в постановлении Арбитражного суда Западно – Сибирского округа от 01 декабря 2016г. по делу №А03-23279/2015, оставленным без изменения Определением Верховного Суда РФ от 16 февраля 2017г. №304-ЭС16-20686.

В соответствии с частью 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

В части 10 статьи 85 Закона № 131-ФЗ закреплено, что органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований являются правопреемниками органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, осуществлявших на территориях указанных муниципальных образований полномочия по решению вопросов местного значения на основании законодательных актов Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона №131-ФЗ преобразованием муниципальных образований, в том числе являются объединение, разделение муниципальных образований, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа.

Преобразование муниципальных образований осуществляется законами субъектов Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии с настоящим законом (часть 2 статьи 13 Закона № 131-ФЗ).

Как следует из материалов дела, муниципальное образование город Камень – на - Оби Алтайского края на основании статьи 1 и статьи 2 Закона Алтайского края от 02 сентября 2015г. года №70-ЗС «О преобразовании муниципального и административно-территориального образования город Камень – на - Оби Алтайского края» преобразовано, лишено статуса городского округа, наделено статусом городского поселения, включено в состав муниципального образования Каменский район Алтайского края с определением города Камень – на - Оби Каменского района Алтайского края административным центром муниципального образования Каменский район Алтайского края.

В соответствии с пунктом 2 статьи 215 ГК РФ от имени муниципального образования права собственника осуществляют органы местного самоуправления и лица, указанные в статье 125 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 125 ГК РФ от имени муниципальных образований своими действиями могут приобретать и осуществлять права и обязанности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

В силу статьи 8 Закона № 70-ЗС городское поселение город Камень – на - Оби Каменского района Алтайского края является правопреемником городского округа город Камень – на - Оби Алтайского края в отношениях, осуществляемых в соответствии  законодательством Российской Федерации и Алтайского края в части решения вопросов местного значения поселения (ч. 1)

Органы местного самоуправления городского поселения город Камень – на - Оби Каменского района Алтайского края являются правопреемниками органов местного самоуправления городского округа город Камень – на - Оби Алтайского края в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Алтайского края и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, в том числе при осуществлении бюджетного процесса и полномочий собственника муниципального имущества, а также иных прав и обязанностей, осуществлявшихся органами местного самоуправления городского округа город Камень – на - Оби Алтайского края (ч.2).

Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим Законом, регулируются законодательством Российской Федерации и Алтайского края, а в части, не урегулированной им, подлежат регулированию договорами и соглашениями (ч.3).

В соответствии с частью 3 статьи 7 Закона № 70-ЗС администрация Каменского района Алтайского края в соответствии с уставами муниципального образования Каменский район Алтайского края и городского поселения город Камень – на - Оби Каменского района Алтайского края может исполнять полномочия администрации городского поселения город Камень – на - Оби Каменского района Алтайского края. В этом случае в городском поселении город Камень – на - Оби Каменского района Алтайского края администрация не образуется.

В соответствии со статьей 9 Закона № 70-ЗС муниципальное образование Каменский район Алтайского края является правопреемником городского округа город Камень – на - Оби Алтайского края в отношениях, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края в части решения вопросов местного значения муниципального района (ч.1).

Органы местного самоуправления муниципального образования Каменский район Алтайского края являются правопреемниками органов местного самоуправления городского округа город Камень – на - Оби Алтайского края в части осуществления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района. Указанное положение распространяется на полномочия собственника муниципального имущества, а также на иные права и обязанности, осуществлявшиеся органами местного самоуправления городского округа город Камень – на - Оби Алтайского края (ч.2).

Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим Законом, регулируются законодательством Российской Федерации и Алтайского края, а в части, не урегулированной им, подлежат регулированию договорами и соглашениями (ч.3).

В соответствии с частью 3 статьи 17 Устава муниципального образования город Камень – на - Оби Каменского района Алтайского края, принятого решением Каменской городской думы Алтайского края от 29 декабря 2015г. №132, администрация города Камень – на - Оби Каменского района Алтайского края не образуется. Исполнение полномочий администрации города в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 06 октября 2003г. года №131-Ф3, Уставом муниципального образования Каменский район Алтайского края и настоящим Уставом возлагается на Администрацию муниципального образования Каменский район Алтайского края.

В соответствии со статьей 49 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, принятого решением Каменского районного Собрания депутатов Алтайского края от 09 декабря 2015 года №44, администрация района в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3, настоящим Уставом и Уставом муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края исполняет полномочия Администрации муниципального образования город Камень – на - Оби Каменского района Алтайского края (далее - город Камень – на - Оби, Устав города) (ч.1).

Полномочия Администрации района в части исполнения полномочий Администрации города определяются Уставом города и принятыми в соответствии с ним решениями представительного органа города Камень – на - Оби (ч.2).

Администрация района в пределах своей компетенции организует и обеспечивает решение вопросов местного значения - город Камень – на - Оби, а также осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления - город Камень – на - Оби федеральными законами и законами Алтайского края (ч.3).

Финансовое обеспечение деятельности Администрации района в части исполнения полномочий Администрации города, осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета.

Администрация района несет ответственность за исполнение полномочий Администрации города в пределах выделенных в бюджете города Камень – на - Оби финансовых средств, а также находящихся в муниципальной собственности города Камень – на - Оби имущества и имущественных прав (ч.4).

В соответствии с п.1, п.4 и п.5 ч.1 ст.33 Устава города к полномочиям администрации города, исполняемым администрацией района, относится: обеспечение составления проекта бюджета поселения, внесение его с необходимыми документами и материалами на утверждение Совета депутатов, обеспечение исполнения бюджета поселения и составление бюджетной отчетности, предоставление отчёта об исполнении бюджета поселения на утверждение Совета депутатов, обеспечение управления муниципальным долгом, осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий; утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений; наделение имуществом муниципальных предприятий и учреждений, осуществление контроля за его использованием по назначению и сохранностью, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями.

В силу части 4 статьи 46 Устава города исполнение бюджета поселения обеспечивается администрацией района.

В соответствии со статьей 72 Устава района, ответственность администрации района перед юридическими и физическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Таким образом, полномочия администрации г. Камень – на - Оби были переданы администрации Каменского района.

 При этом передача полномочий осуществлена в рамках муниципального образования, соответственно,  правопреемником муниципального образования Город Камень - на - Оби в лице комитета жилищно – коммунального хозяйства и строительства администрации г. Камень – на – Оби Алтайского края является муниципальное образование Город Камень – на - Оби Каменского района Алтайского края в лице администрации Каменского района Алтайского края.

Согласно постановлению Администрации Каменского района Алтайского края от 11 июля 2016 № 11 последняя приступила с 01 августа 2016г. к осуществлению полномочий администрации муниципального образования Город Камень – на – Оби Каменского района Алтайского края.

Муниципальное образование городское поселение город Камень – на - Оби Каменского района Алтайского края является самостоятельным субъектом гражданских правоотношений, обладает полной правоспособностью, и за счет собственных бюджетных средств и муниципальной казны исполняет обязательства.

Наличие у муниципального образования городское поселение город Камень – на -Оби Каменского района Алтайского края собственного бюджета подтверждается представленными в материалы дела решением Каменского городского Совета депутатов Каменского района Алтайского края от 21 декабря 2018г. № 60  «О бюджете муниципального образования город Камень – на - Оби Каменского района Алтайского края на 2019 год» с приложением бюджета на 2019 год.

Тем самым, в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона №131-Ф3 и ст. 125 ГК РФ должником по исполнению обязательств, взятых на себя ранее городским округом, является городское поселение, но в настоящее время от его имени выступает администрация Каменского района Алтайского края.

Таким образом, надлежащим ответчиком по требованиям о взыскании неустойки является Муниципального образования город Камень – на – Оби Каменского района Алтайского края в лице администрации Каменского района Алтайского края.

Оснований для взыскания неустойки с комитета  жилищно – коммунального хозяйства и строительства Администрации г. Камень – на – Оби Алтайского края (ОГРН 

<

***>) суд не находит, так как контракты заключены последним не в собственных интересах, а от имени муниципального образования.

При подаче иска истцу была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины.

Поскольку в удовлетворении исковых требований частично отказано (16.78%), с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 608 руб. 78 коп.

Взыскание государственной пошлины с ответчика в доход бюджета не производится, поскольку последний освобожден от обязанности по оплате государственной пошлины.

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьями 27, статьями 110, пунктом 4 статьи 137, пунктом 2 части 1 статьи 148, пунктом 3 статьи 156, статьями 167-171, 181 АПК РФ, арбитражный суд Алтайского края    

                                                        Р Е Ш И Л :

Взыскать с Муниципального образования город Камень – на – Оби Каменского района Алтайского края в лице администрации Каменского района Алтайского края (ОГРН 

<

***>) за счета казны муниципального образования Город Камень – на – Оби Каменского района Алтайского края в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН 

<

***>) 75 492 руб. 10 коп. неустойки.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 608 руб. 78 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                            Е.Н. Пашкова