100502_2671340 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Пермь «05» августа 2019 года Дело № А50-39060/2018 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лаврова Ю.А., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гашевой Е.А.,  рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «СК «Объединенный строительный Альянс» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Орех» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании неустойки в размере 1 800 000 руб. 00 коп.,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требовании относительно  предмета спора – 1. ООО «Пермский квартал» (614007, 

<

...>); 2. ООО «Домостил».  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

1.Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СК  «Объединенный строительный Альянс» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) удовлетворить.  

2.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «СК «Объединенный строительный Альянс» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 760 339 (семьсот  шестьдесят тысяч триста тридцать девять) руб. 45 коп.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ  государственную пошлину в размере 18 207 (восемнадцать тысяч двести  семь) руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  

месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. 

Судья Ю.А. Лавров