АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Элиста 09 сентября 2025 года Дело № А22–1391/2025 

Арбитражный суд Республики Калмыкия в составе судьи Комиссарова Д.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Убушиевой И.Б., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению казенного учреждения Республики Калмыкия «Главное управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Технопроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки,  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования казенного учреждения Республики Калмыкия «Главное управление  

капитального строительства» удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технопроект» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу казенного учреждения Республики Калмыкия  

«Главное управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

неустойку в общем размере 504 708 руб. 

Взысканную сумму неустойки перечислить по следующим реквизитам УФК по Республике  

Калмыкия (КУ РК «Главное управление капитального строительства») л/с: 

<

***> ИНН 

<

***>/КПП 08001001 Казначейский счет: 03100643000000010500 

Банк: Отделение-НБ Республика Калмыкия Банка России //УФК по Республике Калмыкия  

г. Элиста БИК 018580010 ЕКС 40102810245370000072 КБК 61811607010000140. 

В назначении платежа указать: «Оплата неустойки по государственному контракту от  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технопроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 30 235 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца после его принятия в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки) через Арбитражный суд Республики Калмыкия.  

 Судья Д.Г. Комиссаров