38/2020-40399(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-14547/2018

город Саратов

28 февраля 2020 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску закрытого акционерного общества  «Резервуаростроитель», г.Саратов (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Нефтебаза Руза», Московская  область, Рузский район, пос.Дорохово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) , третье  лицо: общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнергоХолдинг», г. Москва, о  взыскании задолженности в размере 805698 руб., неустойки в размере 213498 руб. 13 коп.  

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Нефтебаза Руза» к  закрытому акционерному обществу «Резервуаростроитель» о взыскании неустойки за  просрочку выполнения работ по договору подряда № М-АЛ-137 от 22.07.2015 в сумме  620 579 руб. 14 коп.  

При участии в заседании: 

От ЗАО «Резервуарстроитель» – ФИО2 представитель по доверенности от 22.05.2019 г.  От ООО «Нефтебаза Руза» – ФИО3, представитель по доверенности от 26.03.2019 г.  

 Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 150, ст.ст. 110, 151, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Производство по делу в части взыскания с общества с ограниченной  ответственностью «Нефтебаза Руза» в пользу закрытого акционерного общества  

«Резервуаростроитель» задолженности по договору подряда № М-АЛ-137 от 22.07.2015 г. в  размере 805698 руб. прекратить.  

 Во взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Нефтебаза Руза» в пользу  закрытого акционерного общества «Резервуаростроитель» неустойки за просрочку оплаты  выполненных по договору подряда № М-АЛ-137 от 22.07.2015 г. работ в размере 213498  руб. 13 коп. отказать.  

 В удовлетворении встречного иска отказать. 

 Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной  инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный  суд Саратовской области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области И.В. Мещерякова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 16.09.2019 6:18:19

 Кому выдана Мещерякова Ирина Владимировна