1 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А63-18241/2017

г. Ставрополь

30 января 2018 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Гладских Н.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стороженко С.Ю.,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  

Министерства имущественных отношений Ставропольского края, ОГРН 

<

***>, г. Ставрополь, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Региональная производственно- строительная компания», ст-ца Ессентукская, ОГРН 

<

***>  

о взыскании неустойки (пени) по государственному контракту   № 0121200004717000301_102316 от 03.07.2017 в размере 6 196 500 руб.  

в отсутствие сторон надлежаще извещенных о дате и времени рассмотрения дела, 

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

исковые требования Министерства имущественных отношений Ставропольского  края, ОГРН 

<

***>, г. Ставрополь удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональная  производственно-строительная компания», ст-ца Ессентукская, ОГРН 

<

***> в  пользу Министерства имущественных отношений Ставропольского края, ОГРН  

<

***>, г. Ставрополь, неустойку (пени) по государственному контракту   № 0121200004717000301_102316 от 03.07.2017 в размере 6 196 500 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональная  производственно-строительная компания», ст-ца Ессентукская, ОГРН 

<

***> в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 53 983 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  

края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно  было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Н.В. Гладских