382/2022-13909(2) 

 

Арбитражный суд Республики Карелия 

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru 

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-9056/2021

г. Петрозаводск

28 апреля 2022 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики  Карелия  

РЕШИЛ:

1.Исковые требования бюджетного учреждения Республики Карелия  «Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной  инфраструктуры Республики Карелия» удовлетворить полностью.  

2. Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  Республики Карелия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>, эт. 1) в пользу бюджетного учреждения  Республики Карелия «Дирекция по строительству объектов социальной,  транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***> , адрес: 185005, 

<

...>) 7 367 руб. 99 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств  по оплате выполненных работ по договору от 07.02.2020 года   № 080630000621900040 на оказание услуг по осуществлению строительного  контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых  систем газоснабжения с целью перевода внутридомового газового оборудования  дома для эксплуатации на природном газе двадцати восьми квартирных домов,  расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, а также 2 000 руб.  судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска.  

3. В удовлетворении иска к муниципальному казенному учреждению  Петрозаводского городского округа «Служба заказчика» отказать.  

4. Возвратить бюджетному учреждению Республики Карелия «Дирекция по  строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры  Республики Карелия» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из федерального  бюджета государственную пошлину в размере 4 324 руб. 00 коп.  

5. Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя.  6. Решение может быть обжаловано:  

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015,  

<

...>);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, г. Санкт- Петербург, ул. Якубовича,4) при условии, что данное решение было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики  Карелия.  

Судья Гарист С.Н. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 02.03.2022 12:07:00

Кому выдана Гарист Светлана Николаевна