АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А15-1497/2024

25 июля 2024 года

г.Махачкала

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Оруджева Х.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мустафаевой А.К.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  ЖСК "Медик" (ИНН 

<

***>)  

к ООО "СМУ-11" (ИНН 

<

***>) 

о взыскании неустойки по договору строительного подряда от 01.04.2012 № 1 за период с  01.04.2022 по 07.04.2023 в размере 4 464 000 руб.,  

руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

исковое заявление удовлетворить частично.  

 Взыскать с ООО "СМУ-11" (ИНН 

<

***>) в пользу ЖСК "Медик" (ИНН  

<

***>) неустойку по договору строительного подряда от 01.04.2012 № 1 за период с  02.10.2022 по 07.04.2023 в размере 2256000 руб.  

 В удовлетворении искового заявления в остальной части отказать.  

 Взыскать с ООО "СМУ-11" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  22903,65 руб. государственной пошлины по иску.  

 Взыскать с ЖСК "Медик" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 22416,35  руб. государственной пошлины по иску.  

 Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

 Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный  суд (г.Ессентуки Ставропольского края) в месячный срок со дня его принятия в порядке,  определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  через Арбитражный суд Республики Дагестан.  

Судья Х.В. Оруджев