43_37191676 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 

09. 10. 2023 года. Дело № А40-49500/22-43-347  Арбитражный суд г. Москвы  

в составе председательствующего Романова О.В., единолично,  протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО " МИР " (ОГРН 

<

***>) 

к ООО " Брусника. Организатор строительства " (ОГРН 

<

***>)  о взыскании 1 664 689 руб. 80 коп. – долга и  

встречное исковое заявление ООО " Брусника. Организатор строительства "  к ООО " МИР "  

о взыскании 2 166 561 руб. 81 коп. – неустойки, штрафа, 

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность б/н от 24.08.2022 г., Шари- пов М.А., генеральный директор, решение № 1 от 02.08.2021г., от ответчика – не явился.  

Руководствуясь статьями 7, 8, 9, 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 102, 103. 110, 112, 121-124, 132,  155, 156, 159, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Ходатайство ответчика об отложении рассмотрения дела оставить без удовлетворения.  

Первоначальный иск ООО " МИР " к ООО " Брусника. Организатор строительства " о  взыскании 1 564 798 руб. 00 коп. (истцом в исковом заявлении неверно указана цена иска  1 582 798 руб. 00 коп.) – долга удовлетворить частично в сумме 1 151 228 руб. 09 коп. – долга.  

В остальной части первоначальный иск оставить без удовлетворения.  

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки по первоначальному иску отнести на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.  

Встречный иск ООО " Брусника. Организатор строительства " к ООО " МИР " о взыскании  2 166 561 руб. 81 коп. – неустойки, штрафа оставить без удовлетворения.  

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки по встречному иску отнести на  ООО " Брусника. Организатор строительства ".  

Взыскать с ООО " Брусника. Организатор строительства " (ОГРН 

<

***>):  

- в пользу ООО " МИР " (ОГРН 

<

***>) 1 151 228 руб. 09 коп. – долга и расходы по  уплате госпошлины в сумме 19 091 руб. 96 коп.;  

- в доход федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 818 руб. 90 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный  срок со дня принятия.  

Судья О.В. Романов