АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

г. Воронеж Дело № А 14-4327/2018 « 16 » июля 2018 г. 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е. С.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бобро К. А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Ника М», г. Воронеж (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Администрации Шестаковского сельского поселения Бобровского  муниципального района Воронежской области, с. Шестаково Воронежской  области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о признании дополнительного соглашения № 1 от 07.12.2017 к  муниципальному контракту от 25.07.2017 недействительным, взыскании  задолженности и неустойки  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 10.01.2018;  ФИО2, представитель по доверенности от 10.01.2018;  

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 23.03.2018;  от Департамента по развитию муниципальных образований Воронежской  области: ФИО4, представитель по доверенности от 05.04.2018;  

от Муниципального казенного предприятия «Служба капитального  строительства и оказания услуг для муниципальных нужд» Бобровского  муниципального района Воронежской области: явка представителя не  обеспечена, извещено;  

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 176, 180-181 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении требований о признании дополнительного соглашения   № 1 от 07.12.2017 к муниципальному контракту   № 0131300045217000066_207421 от 25.07.2017 недействительной сделкой по  ст. 168, 170 ГК РФ отказать.  

Взыскать с Администрации Шестаковского сельского поселения  Бобровского муниципального района Воронежской области, с. Шестаково  Воронежской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Ника М», г. Воронеж (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 28 271, 75 руб. неустойки за период с  02.11.2017 по 28.12.2017 и 546 руб. расходов по государственной пошлине.  

В остальной части требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ника М», г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 12 424 руб. государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев  со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Арбитражного суда 

Воронежской области Е. С. Завидовская