﻿/

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-30550/2021

г. Нижний Новгород                              	          			               08 ноября 2021 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Боровикова Сергея Александровича (шифр дела 52-723),

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сейфельмлюковой Г.А..,

рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску индивидуального предпринимателя Дудоладовой Марии Ивановны 

(ОГРН 313524916500089)

к ответчику: ООО "Айсберг" (ОГРН 1165249051736)

без участия представителей,

УСТАНОВИЛ:

истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 1 316 601 руб. пени, начисленные за период просрочки оплаты выполненных работ с 07.03.2018 по 14.09.2021 по договору подряда № 43/2017 от 10.11.2017 (с учетом уточнения в порядке статьи 49 АПК РФ).

Ответчик отзыв на иск не представил.

В порядке статей 123, 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие представителей сторон.

Изучив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Между ООО "Айсберг" (заказчик) и ИП Дудоладова М.И. (исполнитель) заключен договор от 10.11.2017 № 43/2017, согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектной документации "производство антифриза "Тосол-АМ" с товарно-сырьевым складом продуктов бытовой химии по адресу: Нижегородская область, город Володарск, улица Больничная, дом 15а" согласно Технического задания (Приложение № 1) в соответствии с требованиями нормативной документации, действующей на территории РФ в объёме, необходимом для получения разрешения на строительство (пункт 1.1 договора).

В соответствии с разделом 3 (стоимость работ и порядок расчетов) выполненная по настоящему договору работа оплачивается по договорной цене, согласованной исполнителем и заказчиком протоколом соглашения о договорной цене (приложение 3). Оплата выполнения работ по договору осуществляется в соответствии с графиком оплаты, приведенном в Календарном плане работ (Приложение 2) путём перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя.

Согласно пункту 4.1 договора сдача-приемка выполненных работ по настоящему договору производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

В силу пункта 4.3 договора заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, указанных в Приложении 1 к настоящему договору, обязан организовать рассмотрение материалов, представленных исполнителем, и направить исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

В соответствии с пунктом 4.4 договора в случае невыполнения заказчиком пункта 4.3. настоящего договора работа считается принятой и подлежит оплате заказчиком.

Стороны согласовали наименование работ по договору и основных этапов его выполнения в Календарном плане (приложение № 2 к договору от 10.11.2017 № 43/2017):

1) авансовый платеж в размере 15% от стоимости работ по настоящему договору - 225 000 руб.;

2) разработка проектной документации в составе: раздел ОПЗ - общая пояснительная записка - 80 000 руб.;

3) разработка проектной документации в составе: раздел ТХ - технологические решения - 130 000 руб.;

4) разработка проектной документации в составе: раздел СПОЗУ - схема планировочной организации земельного участка - 70 000 руб.;

 5) разработка проектной документации в составе: раздел АР - архитектурные решения - 125 000 руб.;

6) разработка проектной документации в составе: раздел КР (КМ, КЖ, АС) - конструктивные и объёмно-планировочные решения -  145 000 руб.;

7) разработка проектной документации в составе: раздел ЭОМ (ЭМ, ЭО) - система электроснабжения: электроосвещение внутреннее, силовое электрооборудование - 65 000 руб.;

8) разработка проектной документации в составе: раздел СС - сети связи, в т.ч. система оповещения о пожаре и управления эвакуацией, пожарная сигнализация - 55 000 руб.;

9) разработка проектной документации в составе: раздел АХТ - автоматика  - 95 000 руб.;

10) разработка проектной документации в составе: раздел ОВ - отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - 85 000 руб.;

11) разработка проектной документации в составе: раздел ВК - внутреннее водоснабжение и водоотведение - 70 000 руб.;

12) разработка проектной документации в составе: раздел ПОС - проект организации строительства - 85 000 руб.;

13) разработка проектной документации в составе: раздел ООС - перечень мероприятий по охране окружающей среды - 40 000 руб.;

14) разработка проектной документации в составе: раздел ПБ - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - 75 000 руб.;

15) разработка проектной документации в составе: раздел СМ - смета на строительство объектов капитального строительства - 55 000 руб.;

16) сопровождение процедуры получения разрешения на строительство в органах Управления Архитектуры и градостроительства - 100 000 руб.

Общая сумма всех этапов составляет 1 500 000 руб., срок выполнения работ - 40 рабочих дней.

 05.02.2018 стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к договору от 10.11.2017 № 43/2017, согласно пункту 1.1.4 которого раздел 1 договора дополнен: разработка проектной документации на складское здание (пристрой) площадью 237,15 кв. метров, примыкающее к объекту "производство антифриза "Тосол-АМ" с товарно-сырьевым складом продуктов бытовой химии по адресу: Нижегородская область, город Володарск, улица Больничная, дом 15а"; раздел 3 договора дополнен: "за выполнение работ по п. 1.1.4 настоящего договора заказчик выплачивает исполнителю сумму в размере 188 000 руб., НДС не облагается".

Во исполнение условий договора представителями ООО "Айсберг" и ИП Дудоладова М.И. подписаны следующие акты сдачи-приемки работ по договору от 10.11.2017 № 43/2017 на общую сумму 1 463 000 руб.:

- акт от 21.12.2017 № 01/43/2017 о выполнении 3, 5, 12, 14 этапа работ на сумму 415 000 руб.;

- акт от 12.02.2018 № 02/43/2017 о выполнении 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 этапов работ на сумму 760 000 руб.;

- акт от 26.02.2018 № 03/43/2017 о выполнении дополнительного соглашения на сумму 188 000 руб.;

- акт от 27.02.2018 № 04/43/2017 о выполнении 16 этапа работ на сумму 100 000 руб.

ООО "Айсберг" произведена частичная оплата выполненных работ на сумму 440 000 руб.

Вступившем в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области от 20.05.2021 по делу А43-2127/2020 с ООО "Айсберг" в пользу индивидуального предпринимателя Дудоладовой М.И. взыскана задолженность по договору  от 10.11.2017 № 43/2017 в размере 1 023 000 руб.

По состоянию на 14.09.2021 указанная задолженность не оплачена.

В соответствии с пунктом 5.1 договора за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 0,1% от суммы договора в день.

Истцом произведено начисление договорной неустойки за период с 07.03.2018 по 14.09.2021 на сумму 1 316 601 руб.

Претензия об оплате неустойки от 29.04.2021 оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение исходя из следующего.

В силу статьей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Статьей 329 ГК РФ установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 0,1% от суммы договора в день.

Суд квалифицирует данное условие договора как условие о договорной неустойке.

Факт нарушения ответчиком обязательств по оплате в сумме 1 023 000 руб. подтвержден материалами дела. Доказательств обратного не представлено.

Расчет неустойки судом проверен и признан верным.

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

В порядке статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с ООО "Айсберг" (ОГРН 1165249051736) в пользу индивидуального предпринимателя Дудоладовой Марии Ивановны (ОГРН 313524916500089) 1 316 601 руб. неустойки, 26 166 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить на основании настоящего судебного акта индивидуальному предпринимателю Дудоладовой Марии Ивановне (ОГРН 313524916500089) 61 руб. государственной пошлины, оплаченной по платежному поручению № 33 от 15.09.2021. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. 

 

Судья 								С.А. Боровиков