391/2020-56958(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-9067/2018

10 июля 2020 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Сергеевой С.Л., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

акционерного общества «Российский концерн по производству  электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская  атомная станция» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно- монтажное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)   о взыскании неустойки в размере 700 246 руб. 21 коп.,  

и по встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно- монтажное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к акционерному обществу «Российский концерн по производству  электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская  атомная станция» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о признании договора расторгнутым, о взыскании задолженности в размере  1 711 525 руб. 83 коп.,  

В судебном заседании приняли участие представители:  от истца по первоначальному иску – не явился, извещен  

от ответчика по первоначальному иску – ФИО2  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177, 180 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования акционерного общества «Российский концерн по  производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице  филиала «Курская атомная станция» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Курчатовское  строительно-монтажное управление» в пользу акционерного общества «Российский  концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»  в лице филиала «Курская атомная станция» неустойку в размере 700 246 руб. 21  коп., а также 14 928 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Курчатовское  строительно-монтажное управление» в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 2 077 руб. 00 коп.  

В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной  ответственностью «Курчатовское строительно-монтажное управление» отказать.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия, в Арбитражный суд Центрального округа, в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья С.Л. Сергеева