АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 350035, 

<

...>; тел. 

<

***>  

Сайт: http://krasnodar.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А32-16569/2025

г. Краснодар

10 ноября 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 29.10.2025 Полный текст решения изготовлен 10.11.2025 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Левченко О.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

истец: Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Управление  

по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений  

Краснодарского края» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 04.03.2013,  

ИНН: 

<

***>, КПП: 230801001), г. Краснодар 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «НИКА»  

(ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.07.2015, ИНН: 

<

***>,  

КПП: 332801001), г. Владимир о взыскании при участии в заседании: от истца: ФИО2, по доверенности, диплом; от ответчика: не явился, извещен; 

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением, согласно которому просит взыскать с ответчика в его пользу неустойку в размере 72 643,20 руб. за нарушение срока исполнения контракта от 18.12.2024 № ЭЗК-107-ОВМ на оказание услуг для государственных нужд, а также штраф в размере 5000 руб.  

Ответчик в судебное заседание явку представителя не обеспечил, ранее направил в суд отзыв на иск, в котором возражает против удовлетворения исковых требований, в том числе указывает на обязанность заказчика в списании сумм неустоек с учетом требований Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783.  

В судебном заседании, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 17 часов 00 минут 29.10.2025.  

После перерыва судебное заседание продолжено. Изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

Между ГБУ КК «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края» (заказчик) и ООО «Ника»  

(поставщик) заключен контракт от 18.12.2024 № ЭЗК-107-ОВМ на поставку производственного и хозяйственного инвентаря.  

Цена контракта составляет 2 162 000,00 рублей. 

Согласно пункту 3.1 контракта поставщик доставляет товар заказчику по адресу: Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 18 а, с даты заключения контракта по 20.12.2024.  

Приемка поставленного товара осуществляется после предоставления поставщиком заказчику товара (в том числе принадлежностей и документов, предусмотренных п. 3.3 контракта), документов подтверждающих получение товара заказчиком (грузополучателем), документов об оценке соответствия предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, иных документов, подтверждающих качество товара, а также документов на оплату поставленного товара (п. 3.4 Контракта).  

20.01.2025 ООО «Ника» поставлен товар, по результатам проверки которого установлено, что он не соответствует сведениям, указанным в заявке на участие в закупке, в связи с чем, истец отказал в приемке товара.  

27.01.2025 истцом принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 18.12.2024 № ЭЗК-107-ОВМ.  

Товар ответчиком истцу не поставлен. 

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту 13.02.2025 учреждением поставщику направлено требование (претензия) об уплате неустойки (пени, штрафа) № 01-12-311, которая оставлена ответчиком без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения истца с настоящим исковым заявлением в суд.  

Принимая решение, суд руководствовался следующим.  

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством (пункт 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

Правовое регулирование правоотношений определено нормами параграфа 4 главы 30 ГК РФ и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе, Закон N 44-ФЗ).  

В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.  

В соответствии со статьей 525 ГК РФ к отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса.  

Согласно пункту 1 статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для  

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.  

Пунктом 1 статьи 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.  

В силу пункта 1 статьи 458 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара.  

По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику, либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (статья 526 ГК РФ).  

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.  

Статья 309 Гражданского кодекса устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового обороты или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

В статье 310 Гражданского кодекса установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.  

Истец просит взыскать неустойку за нарушение сроков поставки товара по контракту № ЭЗК-107-ОВМ в сумме 72 643,20 рублей, а также штраф в размере 5 000 рублей.  

Как следует из пункта 1 статьи 329 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).  

Согласно статье 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.  

На основании части 4 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.  

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (пункты 6, 7 статьи 34 Закона N 44-ФЗ).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

Аналогичный порядок расчета неустойки установлен пунктом 7.6 контракта, согласно которому пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

Ответчик доказательств поставки товара в срок, равно как исполнения своих обязательств по контракту не представил.  

27.01.2025 истцом принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 18.12.2024 № ЭЗК-107-ОВМ, что подтверждается материалами дела.  

Факт просрочки ответчиком поставки товара судом установлен, равно как и обстоятельства, послужившие основанием для начисления неустойки.  

Проверив произведенный истцом расчет, суд признает его выполненным арифметически верно.  

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Исходя из части 2 статьи 9 Кодекса, каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

Возражая против предъявленных истцом требований, ответчик в своем отзыве на исковое заявление указал на то, что предъявленная истцом неустойка должна быть списана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783.  

Довод ответчика об обязанности истца списать сумму неустойки с учетом требований Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 отклоняется, поскольку в соответствии с пунктом 2 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных названным постановлением, предусмотрено списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме. В настоящем случае обязательства по контракту ответчиком не исполнены. Иное в материалы дела не представлено.  

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного), предусмотренных контрактом, а также случаем, предусмотренных пунктами 7.4, 7.5 Контракта) взыскивается штраф в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 000 руб. и не менее 1 тыс. руб.  

Комбинация штрафа и пеней может являться допустимым способом определения размера неустойки за одно нарушение: начисление пеней производится в целях устранения потерь кредитора, связанных с неправомерным неисполнением обязательства перед ним за соответствующий временной период, а применение штрафа является санкцией за нарушение обязательства как такового, призванной исключить стимулы неправомерного поведения контрагента (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 25.10.2022 N 308-ЭС21-16199 по делу N А32-17442/2020).  

На основании изложенного суда исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.  

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь статьями 71, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НИКА» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.07.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 332801001),  

г. Владимир в пользу Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 04.03.2013, ИНН: 

<

***>, КПП: 230801001), г. Краснодар 72 643,20 рублей неустойки за нарушение срока исполнения контракта от 18.12.2024 № ЭЗК-107-ОВМ на оказание услуг для государственных нужд, а также 5 000,00 рублей штраф.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НИКА» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.07.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 332801001), г. Владимир 10 000,00 рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в течение месяца после его принятия арбитражным судом первой инстанции через Арбитражный суд Краснодарского края в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационной порядке, если было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья О.С. Левченко