АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-11783/2017

г. Белгород

25 декабря 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 декабря 2018 года

Полный текст решения изготовлен 25 декабря 2018 года

 

Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Мирошниковой Ю. В.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио/видео записи секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иосафа" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ООО "РЕМПРОМТЕХНИКА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 261 руб. 11 коп.

при участии в судебном заседании

от истца: представитель не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика: ФИО2, директор, паспорт;

установил:

ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иосафа" обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к ООО "РЕМПРОМТЕХНИКА" о взыскании 261 руб. 11 коп. неустойки по контракту № 6-ФОМС/225 от 05.04.2017 на оказание услуг по техническому обслуживанию прачечного оборудования с заменой запасных частей на 2017 год.

Требование обосновано неисполнением ответчиком обязательства по своевременному оказанию услуг.

Истец  в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Ответчик в судебном заседании иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Выслушав объяснения ответчика, изучив материалы дела, суд не находит оснований к удовлетворению иска.

Из материалов дела видно, что путем проведения запроса котировок, согласно протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок №П1 от 17.03.2017 для закупки 0326200000217000010, между ОГБУЗ «БОКБ» (заказчик) и                ООО «РемПромТехника» (исполнитель) заключен контракт №6-ФОМС/225 на оказание услуг по техническому обслуживанию прачечного оборудования с заменой запасных частей на 2017 год (далее - контракт).

Согласно пункту 1.1 контракта исполнитель по заданию заказчика обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию прачечного оборудования с заменой запасных частей на 2017 год, указанные в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью контракта (приложение №1), в сроки, указанные в контракте и Техническом задании, и передать полученные при оказании услуг результаты (отчитаться об оказанных услугах) в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных пунктом 1.1, в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим контрактом (пункт 1.2 контракта).

Требования, предъявляемые к услугам, виды и объем (содержание), а также сроки и другие условия определяются в Техническом задании (приложение №1) и в настоящем контракте (пункт 1.3 контракта).

Согласно пункту 2.1 контракта оказание услуг оплачивается заказчиком за счет средств бюджетных учреждений (территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области (средства обязательного медицинского страхования)).

Пунктом 2.2 установлено, что цена контракта составляет 235 000 руб., включает в себя стоимость всех оказываемых услуг, все затраты, издержки, все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также другие обязательные платежи, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством РФ. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (пункт 2.3).

В силу пункта 3.2 контракта оплата производится заказчиком в течение 30 дней после оказания услуг за фактически оказанный объем услуг, определенный в Техническом задании, и подписания сторонами Акта сдачи-приема оказанных услуг (без претензий) (приложение №2).

Согласно пункту 3.4 контракта исполнитель обязуется оказать услуги в следующие сроки: с даты заключения контракта по 31.12.2017. Начальный, конечный и промежуточные сроки оказания услуг могут определяться также в соответствии с Техническим заданием.

Пунктом 4.2.1 контракта определено место оказания услуг: 

<

...>

Разделом 5 контракта согласован порядок сдачи-приема исполнения обязательств, согласно которому результаты оказания услуг передаются заказчику по акту сдачи-приема оказанных услуг (приложение №2), подписываемому уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями сторон. В акте сдачи-приема оказанных услуг отражаются номер контракта, источник финансирования, наименование, количество, стоимость услуг, дата завершения оказания услуг (пункт 5.1 контракта).

Не позднее 1 (одного) рабочего дня по окончанию фактически оказанных услуг исполнитель предоставляет заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 экземплярах, счет-фактуру, счет на оплату и иные документы, указанные в Техническом задании (пункт 5.2 контракта).

В течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления исполнителем документов, указанных в пункте 5.2 контракта, заказчик проводит проверку результатов исполнения обязательств исполнителем по настоящему контракту на предмет соответствия оказанных услуг и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего контракта и Технического задания. В случае привлечения заказчиком к проверке результатов исполнения обязательств исполнителя экспертов или экспертные организации, срок экспертизы по настоящему контракту не может превышать 30 рабочих дней (пункт 5.3 контракта).

Согласно пункту 5.4 контракта по результатам приемки заказчик при отсутствии претензий подписывает со своей стороны акт сдачи-приема оказанных услуг или предоставляет исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

Пунктом 8.6 контракта установлено, что за ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), исполнитель уплачивает заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 23 500 руб., рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063, в данном случае, 10 процентов цены контракта. Неустойка (пеня, штраф) может быть удержана из суммы, подлежащей к оплате заказчиком по настоящему контракту.

В соответствии с пунктом 10.2 заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Приложением №1 к контракту «Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию прачечного оборудования с заменой запасных частей на 2017 г.» определены тип и количество оборудования (стиральная машина Л-50, Л25-121 - 14 шт.; гладильный каток ЛК-35, ЛК-60, ЛК-20, ЛК2340 - 6 шт.; центрифуга КП-223, Ц-25, ЛЦ-25 - 8 шт.; сушильный барабан ВС-25, ЛС-25 - 13 шт.), основной объем оказания услуг и периодичность, в том числе: 1) ежесменно (пункты 1-13); 2) с периодичностью 1 раз в месяц (пункты 1-8); 3) 1 раз в квартал (пункты 1-4); а также указан перечень запасных частей, подлежащих замене (всего 9 пунктов).

Вступившим в законную силу решением суда от 29.03.2018 с учётом постановления Девятнадцатого арбитражного суда от 17.07.2018 по делу №А08-7553/2017 установлено, что письмом от 28.07.2017 исх.№3686 заказчик направил исполнителю решение об одностороннем отказе от исполнения контракта №6-ФОМС/225 на оказание услуг по техническому обслуживанию прачечного оборудования с заменой запасных частей на 2017 год. Указанное письмо получено исполнителем 02.08.2017.

В ходе судебного разбирательства по делу №А08-7553/2017 установлено отсутствие законных оснований для отказа в принятии ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иосафа" выполненных ООО "РЕМПРОМТЕХНИКА" в соответствии с контрактом работ и удержания соответствующих денежных средств в счет оплаты штрафа.

Вместе с тем, поскольку возможность одностороннего расторжения договора предусмотрена статьёй 717 ГК РФ и согласована сторонами в пункте 10.2 контракта №6-ФОМС/225, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что уведомление ответчиком истца об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта признаётся правомерным действием, правовым последствием которого является расторжение контракта и прекращение возникших из него обязательств.

Согласно ч.13 ст. 95 Закона №44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения  контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления  заказчиком исполнителя об односторонне отказе от исполнения контракта 

Учитывая вышеизложенное, с учетом расторжения контракта с 13.08.2017,  начисление истцом неустойки за период с 01.09.2017 по 10.09.2017 является неправомерным и необоснованным. 

Госпошлина  в соответствии со статьёй 110 АПК РФ относится на  истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

 

Судья

Мирошникова Ю. В.