Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А50-25313/2017

11 октября 2017 года

город Пермь

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи О.А. Бояршиновой при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску открытого акционерного  общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»  (620026, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

к ответчику: публичному акционерному обществу «Строительно-монтажный  трест № 14» (614016, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

о взыскании 952 244 руб. 97 коп. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 168-171, 176, 177 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Строительно- монтажный трест № 14» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная  сетевая компания Урала» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  задолженность в размере 842 711 (восемьсот сорок две тысячи семьсот  одиннадцать) руб. 52 коп., неустойку 87 599 (восемьдесят семь тысяч пятьсот  девяносто девять) руб. 86 коп. за период с 02.07.2017 по 06.08.2017,  продолжить начисление неустойки как произведение 0,014 ставки  рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора и  общего размера платы за технологическое присоединение по договору,  начиная с 07.08.2017г. по день фактического исполнения обязательства,  проценты 21 933 (двадцать одна тысяча девятьсот тридцать три) руб. 59 коп.,  а также 21 779 (двадцать одна тысяча семьсот семьдесят девять) руб. в  возмещение расходов на оплату государственной пошлины.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Строительно- монтажный трест № 14» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  

федерального бюджета 266 (двести шестьдесят шесть) руб. государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

Судья О.А. Бояршинова