1222/2016-112215(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

по делу А33-1804/2016  16 марта 2018 года Красноярск 

16 марта 2018 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск общества с ограниченной ответственностью «МСК» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Арбан» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «МСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 525 155 руб. 84 коп.  неустойки за период с 06.08.2014 по 07.04.2016.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Арбан» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 28 252  руб. государственной пошлины.  

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Арбан» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МСК» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Арбан» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 500 941 руб. 75 коп., в том  числе: 2 162 427 руб. 17 коп. неосновательного обогащения, 338 514 руб. 58 коп. процентов  за пользование чужими денежными средствами за период с 28.06.2016 по 16.03.2018, а также  проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на  сумму долга в размере 2 162 427 руб. 17 коп., начиная с 17.03.2018, рассчитанные по  ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, по  день фактической оплаты долга, а также 29 466 руб. 57 коп. расходов по уплате  государственной пошлины, 46 312 руб. 50 коп. расходов на проведение судебной экспертизы  по делу.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Арбан» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 27 272 руб.  государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 07.06.2016 №  394.  

Путем проведенного зачета встречных требований, окончательно взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «МСК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Арбан» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 975 785 руб. 91 коп., в том числе: 637 271 руб. 33 коп.  неосновательного обогащения, 338 514 руб. 58 коп. процентов за пользование чужими  денежными средствами за период с 28.06.2016 по 16.03.2018, а также проценты за  пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму долга в  размере 637 271 руб. 33 коп., начиная с 17.03.2018, рассчитанные по ключевой ставке Банка  России, действующей в соответствующие периоды просрочки, по день фактической оплаты  долга, а также 29 466 руб. 57 коп. расходов по уплате государственной пошлины, 46 312 руб.  50 коп. расходов на проведение судебной экспертизы по делу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Арбан» (ИНН 2464222381, ОГРН 1102468000612) в доход федерального бюджета 980 руб.  государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья Ю.И. Качур