100123_265395  

Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-1425/2017

город Горно-Алтайск

25 декабря 2018 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Кириченко Е.Ф., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  судебном заседании после перерыва материалы дела по исковому заявлению  Министерства внутренних дел по Республике Алтай (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, пр-т Коммунистический, д. 40, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) к  обществу с ограниченной ответственностью «Глобал-Строй» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, ул. Объездная, дом. 18, этаж цокольный, оф. 1, г. Горно-Алтайск,  Республика Алтай)  

о взыскании неустойки в размере 409447150 рублей за период с 21.12.2014 по  05.06.2018 за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту   № 263 от 25.09.2012 на выполнение работ по строительству изолятора временного  содержания в с. Улаган и расторжении государственного контракта.  

В судебном заседании после перерыва участвуют представители: 

от истца – ФИО2, по доверенности от 24.05.2017; ФИО3 по  доверенности от 24.05.2018 № 6;  

от ответчика – ФИО4, по доверенности от 29.08.2018. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

исковые требования Министерства внутренних дел по Республике Алтай (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-т Коммунистический, д. 40, г. Горно-Алтайск,  Республика Алтай) к обществу с ограниченной ответственностью «Глобал-Строй»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Объездная, дом. 18, этаж цокольный, оф.  1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) удовлетворить в части.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Глобал-Строй» (ОГРН  1040400750235, ИНН 0411117990, ул. Объездная, дом. 18, этаж цокольный, оф. 1, г.  Горно-Алтайск, Республика Алтай) в пользу Министерства внутренних дел по  Республике Алтай (ОГРН 1020400759609, ИНН 0411004883, пр-т Коммунистический,  д. 40, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) неустойку в сумме 9666560 (девять  миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 49 копеек,  государственную пошлину в сумме 71333 (семьдесят одна тысяча триста тридцать три)  рубля.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Глобал-Строй» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Объездная, дом. 18, этаж цокольный, оф. 1, г.  Горно-Алтайск, Республика Алтай) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 71333 (семьдесят одну тысячу триста тридцать три) рубля.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Седьмой арбитражный  апелляционный суд (г. Томск) путем подачи жалобы через Арбитражный суд  Республики Алтай.  

Судья Е.Ф. Кириченко