351/2017-102115(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-1555/2017

18 октября 2017 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при  ведении аудиозаписи и протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению  

Департамента строительства и инвестиционных программ г. Курска  к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Евросервис»  

о взыскании 1289925,35 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по  муниципальному контракту от 19.09.2014 № 0144300004014001151_154520, 93046,54 руб.  стоимости недопоставленных малых форм, 60207,00 руб. стоимости станции управления  системой теплого пола, 36009,01 руб. неустойки за нарушение сроков исполнения  гарантийных обязательств по муниципальному контракту и 536834,04 руб. неустойки за  ненадлежащее исполнение обязательств.  

Третье лицо: МКУ «Управление капитального строительства города Курска»,  ФИО2.  

В судебном заседании приняли участие представители:  

от истца: ФИО3 по доверенности от 10.01.2017, удостоверение от 15.08.2008   № 001,  

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом,  

от МКУ Управление капитального строительства: не явился, извещен надлежащим  образом,  

от ФИО2: не явился, извещен надлежащим образом.  

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 102, 110, 156, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Евросервис» в  пользу Департамента строительства и инвестиционных программ города Курска  1289925,35 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному  контракту от 19.09.2014 № 0144300004014001151_154520, 93046,54 руб. стоимости  недопоставленных малых форм, 60207,00 руб. стоимости станции управления системой  теплого пола, 36009,01 руб. неустойки за нарушение сроков исполнения гарантийных  обязательств по муниципальному контракту и 536834,04 руб. неустойки за ненадлежащее  исполнение обязательств.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Евросервис» в  пользу федерального бюджета 33080,00 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в  течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд  Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного  суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Арцыбашева Т.Ю.