АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-9063/2020

14 июля 2020 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 июля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 14 июля 2020 года

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.С. Зыряновой 

при ведении протокола судебного заседания помощником  судьи   С.А.Щаповой,   рассмотрел  в  судебном заседании дело   №А60-9063/2020    по  иску   открытого   акционерного общества "Буровая Компания "Дельта" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Кор-Тэк» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.01.2017, ИНН: 

<

***>, КПП: 665801001, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ФИО1) 

о взыскании убытков в размере 928134руб. 50 коп.

Лица,   участвующие  в деле,  в   судебное  заседание   не явились,   о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Отводов суду не заявлено (ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд   

 

установил:

Как следует из текста искового заявления, между ООО «ЗУРС» (Исполнитель – Ответчик, переименовано в общество с ограниченной ответственностью «Кор-Тэк») и ОАО «Буровая компания «Дельта» (Заказчик - Истец) был заключен договор на изготовление №18/17 от 31.08.2017г., согласно которого Ответчик взял на себя обязательство из давальческого материала (труба) истца выполнить работы/услуги по изготовлению наконечника конического сварного для сваи в соответствии с заявкой Заказчика (п. 1.1. договора).

В соответствии с п. 1.2. договора, наименование, количество, ассортимент, марка, технические характеристики наконечника конического сварного для сваи, перечень материалов, передаваемых Заказчиком Исполнителю для выполнения работ по изготовлению наконечника конического сварного для сваи, (в т.ч. наименование, количество, марка), цена и общая стоимость работ, сроки и условия выполнения работ и передачи результата Заказчику, сроки и условия оплаты работ, а также по усмотрению Сторон иные необходимые условия, определяются согласованной Сторонами Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно п.2.5. договора, порядок, условия и сроки оплаты Заказчиком стоимости выполнения работ, определяются положениями настоящего договора и спецификацией.

Согласно п.3.1.2. договора, по окончании работ по изготовлению каждой согласованной партии наконечников конических сварных для сваи, согласованных в спецификации, незамедлительно уведомить Заказчика о готовности к отгрузке путем направления Заказчику письменного уведомления.

В соответствии с п.3.1.4. договора, Исполнитель обязан в течение трех календарных дней с даты передачи результатов работ - наконечник конический сварной для сваи - Исполнитель направляет Заказчику по факсимильной связи или по электронной почте с одновременной отправкой по почтовому адресу, указанному в разделе 11 настоящего договора, следующие, надлежащим образом оформленные оригиналы документов: счет-фактуру на выполненные работы по изготовлению наконечника конического сварного для сваи; акта выполненных работ; отчет о переработке материалов Заказчика. Отчет о переработке давальческого материала предоставляется при наличии надлежащим образом оформленной со стороны Заказчика накладной на передачу «Материалов» в переработку по форме Типовой межотраслевой формы №М-15 утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.0.97 №71а; сертификаты (сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт и т.д.) в зависимости от номенклатуры выполняемых работ на результат работ, а также на материалы, применяемые при выполнении работ.

Согласно п.9.4. договора, стороны признают юридическую силу документов (договор, дополнительные соглашения, спецификации, графики поставки, переписка по исполнению договорных обязательств и т.д.), направленных посредством факсимильной связи и электронной почты.

В соответствии со ст.309, ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями, и в сроки - установленные обязательством.

В соответствии со Спецификацией №1 от 31.08.2017г., Ответчик обязан был изготовить партию наконечника конического сварного для сваи в количестве 1000 шт., в срок - 12 календарных дней.

Истцом были выполнены предусмотренные договором условия в части поставки давальческого материала (трубы) и предоплаты: передача давальческого материала (трубы) в необходимом объеме подтверждается накладной №01 от 06.09.2017г. по форме М-15 отпуска материалов на сторону, подписанной обеими сторонами;    предоплата за изготовление наконечника конического сварного для сваи в сумме 509 000,00 руб. подтверждается платежным поручением №2201 от 05.09.2017г..

Ответчик не исполнил надлежащим образом условия договора в части изготовления и отпуска наконечника конического сварного для сваи в обусловленном договором объеме и в установленные сроки.

Истец обращался к Ответчику с требованием выполнения договорных обязательств по изготовлению наконечников конических сварных для сваи и предоставления конкретных сроков их изготовления (письма за исх.№09-1/2215 от 15.09.2017; №09-1/2243 от 19.09.2017; №09-1/2267 от 21.09.2017; №09-1/2518 от 17.10.2017; №09-1/2627 от 27.10.2017; №09-1/2766 от 11.11.2017; №09-1/2929 от 24.11.2017; №09-1/3224 от 22.12.2017; №09-1/72 от 10.01.2018; №09-1/222 от 26.01.2018; №09-1/236 от 29.01.2018; №24/10-09 от 24.10.2018 ).

Ответчиком, письмом за исх.№89 от 19.10.2017, истец был уведомлен о готовности к отгрузке 26.10.2017г. наконечников конических сварных для сваи (без отверстия ф325*8 - 300 шт., ф-426*9 - 170 шт.).

В последующем, в ответ истцу на письмо №09-1/2627 от 27.10.2017, Ответчик указанный срок отгрузки свай перенес на 01.11.2017г., что подтверждается письмом Ответчика от 27.10.2017 №91.

05.02.2018г. с электронного адреса Ответчика на электронный адрес Истца поступило письменное сообщение о возможном в течение 10 дней изготовлении ответчиком оставшихся наконечников, о чем Истец будет уведомлен дополнительно за три дня до их готовности.

Ответчиком не были выполнены договорные обязательства по изготовлению в определенный договором срок наконечников конических сварных для сваи. Согласно имеющихся у Истца скан-копий актов, от Ответчика были получены наконечники конические сварные для сваи в количестве 653 шт. на общую сумму 572 850,00 руб., в том числе:

по акту №38 от 21.09.2017г.: -        наконечник конический сварной для сваи 426x9 - 290 шт. на сумму 275 500,00 руб., с учетом НДС;

по акту №51 от 09.11.2017г.: наконечник конический сварной для сваи без отверстия 325x8 - 190 шт. на сумму 133 000,00 руб., с учетом НДС; наконечник конический сварной для сваи без отверстия 426x9 - 173 шт. на сумму 164 350,00 руб., с учетом НДС;

Исходя из оговоренного количества партии 1000 шт., Ответчик не изготовил в установленный договором срок наконечник конический сварной для сваи 325x8 в количестве 350 шт. на сумму 245 000,00 руб., излишне изготовил наконечник конический сварной для сваи 426x9 в количестве 3 шт. на сумму 2 850,00 руб.

В соответствии со ст.713 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда (ст.714 ГК РФ).

В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также недополученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Поскольку согласно договора №18/17 от 31.08.2017г.: ответчику была поставлена труба: диаметром 426*9 в количестве 19,461 тн. по цене за 1 тн. 58 500,00 руб с НДС, всего на сумму 1 138 468,50 руб. с учетом НДС; диаметром 325*8 в количестве 20,319 тн. по цене за 1 тн. 58 500,00 руб. с НДС, всего на сумму 1 188 661,50 руб. с учетом НДС.

При этом, ответчиком были изготовлены и поставлены Истцу наконечники из трубы: диаметром 426*9 в количестве 463 шт., на что было израсходовано трубы в количестве 18,580 тн. на сумму 1 086 930,00 руб. с учетом НДС; диаметром 325*8 в количестве 190 шт., на что было израсходовано трубы в количестве 4,243 тн. на сумму 248 215,50 руб. с учетом НДС.

Соответственно, ответчик не предоставил истцу отчет об израсходовании материалов, а также не возвратил их остаток, в виду чего у истца образовались убытки в сумме 991 984,50 рублей, составляющие остатки материалов - трубы, в том числе : диаметром 426*9 в количестве 0,881 (19,461 - 18,580) тн. по цене за 1 тн. 58 500,00 руб с НДС, всего на сумму 51 538,50 руб. с учетом НДС; диаметром 325*8 в количестве 16,076 (20,319 - 4,243) тн. по цене за 1 тн. 58 500,00 руб. с НДС, всего на сумму 940 446,00 руб. с учетом НДС.

За изготовление наконечников истцом была перечислена ответчику предоплата в сумме 509 000,00 рублей, что подтверждается платежным поручением №2201 от 05.09.2017г.

Фактически Ответчиком работы по изготовлению наконечников были выполнены на сумму 572 850,00 руб., что подтверждается актами №38 от 21.09.2017г. и №51 от 09.11.2017г., т.е. Истцом подлежала к оплате сумма в размере 63 850,00 рублей.

Согласно статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Руководствуясь ст.410 ГК РФ, Истец произвел зачет суммы в размере 63 850,00 рублей в счет оплаты стоимости невозвращенной труб, в следствие чего за Ответчиком числиться задолженность по возврату трубы на общую сумму 928 134,50 рублей.

02.03.2018 года за исх.№08-2/507 Истцом была направлена претензия на юридический и фактический адреса Ответчика, а также на адрес его электронной почты о ненадлежащем исполнении Ответчиком взятых обязательств по договору №18/17 от 31.08.2017г., которую ответчик не оспаривал, но оставил без удовлетворения.

Согласно статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Срок исполнения заказа истек 20.09.2017 года. Учитывая то, что Ответчиком длительный период после истечения срока исполнения заказа не было предпринято никаких мер по его исполнению, Истец вынужден был закупить наконечники у других изготовителей, в целях предотвращения срыва сроков выполнения строительных работ по договору.

Согласно статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Истцом на основании ст.715 ГК РФ направлено на юридический, фактический и электронный адреса Ответчика письмо исх.№08-2/1360 от 23.05.2018г. письменное уведомление об отказе от договора №18/17 от 31.08.2017г. в части изготовления наконечника конического сварного для сваи 325x8 в количестве 350 штук, заявлено требование возврата остатка давальческих материалов (трубы), переданной Ответчику по накладной №01 от 06.09.2017 года.

Учитывая изложенное, исковые требования заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению на основании ст. 309, 310, 15, 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кор-Тэк» (ОГРН: 

<

***>) в пользу открытого   акционерного общества "Буровая Компания "Дельта" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) убытки в размере 928134руб. 50коп., а также в возмещение расходов по государственной пошлине 17498руб. 35коп. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

 

 

Судья                                                                Т.С. Зырянова